Заключение договоров по страхованию строительных рисков

Содержание
  1. Страхование рисков в ходе строительно-монтажных работ
  2. 25 лет
  3. > 4 млн
  4. Страхование объектов строительства
  5. Мы сочетаем страховую экспертизу с превентивными мерами, чтобы снизить риски и предотвратить неприятности. Вот что это означает в страховании строительных объектов:
  6. Выберите свою программу
  7. Страхование строительно-монтажных работ, включая страхование гражданской ответственности и послепусковых гарантийных обязательств
  8. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда из-за недостатков работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства
  9. Страхование строительно-монтажных работ
  10. Что застраховано по договору страхования СМР?
  11. Какие строительно-монтажные риски учитываются?
  12. Заключение договоров по страхованию строительных рисков
  13. Агент рядом — ваш страховой консультант поблизости
  14. Найдите своего страхового консультанта
  15. Лента новостей
  16. Страхование строительно-монтажных рисков
  17. Оформить полис СМР с РЕСО-Гарантия — просто!
  18. Страховые продукты РЕСО-Гарантия для строительно-монтажного страхования
  19. К вопросу о страховании рисков подрядчиков (на примере дела А56-74254/2020)

Страхование рисков в ходе строительно-монтажных работ

25 лет

высокий рейтинг надежности

> 4 млн

Страхование объектов строительства

Это программа комплексного страхования:

  • строительно-монтажных работ;
  • гражданской ответственности перед третьими лицами при их выполнении;
  • послепусковых гарантийных обязательств.

Мы имеем более чем 20-летний опыт страхования и управления рисками в сфере строительства:

  • «Ренессанс страхование» возглавляет экспертную группу Всероссийского союза страховщиков по внедрению стандартов страхования в области строительства.
  • С 2008 года наша компания является членом Международной ассоциации страховщиков технических рисков (IMIA), а с 2019 года представители нашей компании входят в IMIA Executive Committee.
  • Мы активно сотрудничаем с пришедшими на смену лицензированию саморегулируемыми организациями (СРО), предлагая решения по страхованию ответственности членов СРО.

Мы страхуем строительно-монтажные работы по модели «от всех рисков» или от набора рисков, актуальных для вас. Это обеспечивает покрытие любых внезапных и непредвиденных для клиента событий, которые повлекли гибель или причинили ущерб застрахованному объекту.

Мы готовы включить в полис дополнительные риски с лимитированным покрытием:

  • Террористический акт.
  • Расходы на расчистку территории страхования при устранении последствий страхового случая.
  • Массовые беспорядки, забастовки, локауты.
  • Ошибки при монтаже и проектировании, дефекты материала или ошибки, допущенные при изготовлении или при проведении строительно-монтажных работ.

Мы сочетаем страховую экспертизу с превентивными мерами, чтобы снизить риски и предотвратить неприятности. Вот что это означает в страховании строительных объектов:

  • Риск-аудит объекта. При заключении договора и затем раз в полгода мы посещаем строительную площадку и анализируем риски, корректируя страховую программу под степень готовности объекта.
  • Тренинги по противопожарной безопасности совместно с Paramedic Sсhool: обучение действиям при пожаре в нескучной форме, отработка практических навыков тушения пожара и оказания первой помощи.
  • Индивидуальная программа страхования. Возможность выбора рисков, которые будут приняты к страхованию.
  • Компенсация расходов по ведению дел о возмещении ущерба в судебных и арбитражных органах, а также стоимости предварительного выяснения обстоятельств и причин страхового случая.
  • Четкий список документов, необходимых для урегулирования страхового случая, прорабатывается индивидуально при заключении договора.
  • Выплаты без справок в пределах установленного договором страхования лимита.
  • Персональный менеджер 24/7.

Выберите свою программу

Страхование строительно-монтажных работ, включая страхование гражданской ответственности и послепусковых гарантийных обязательств

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда из-за недостатков работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства

Например, гражданская ответственность членов СРО: строителей, проектировщиков, изыскателей; гражданская ответственность при проведении СМР по договору подряда.

Если вас интересует максимальное страховое покрытие по оптимальной цене, просто оставьте свои контакты — и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Источник

Страхование строительно-монтажных работ

Компания «Сбербанк страхование» осуществляет страхование строительно-монтажных работ и ответственности при проведении работ, связанных со строительством на разных объектах.

При осуществлении строительно-монтажной деятельности подрядчик сталкивается с комплексом рисков. Страхование строительных рисков и гражданской ответственности помогает предотвратить вероятность наступления банкротства, существенных имущественных и финансовых потерь при проведении строительно-монтажных работ. Полис строительно-монтажного страхования предназначен для комплексной защиты рисков, связанных со строительством, ремонтом, реконструкцией зданий и сооружений, а также с монтажом, инсталляцией, модернизацией оборудования и установок, включая проведение испытаний, пуско-наладочных работ и работ по приемке и вводу в эксплуатацию этих объектов.

Что застраховано по договору страхования СМР?

  1. Находящиеся в процессе выполнения строительно-монтажных работ (в том числе нового строительства, незавершенного строительства, капитального ремонта, реконструкции, пуско-наладочных работ и т.п.) или гарантийного обслуживания здания, инженерные и иные сооружения, а также монтируемое оборудование и запасные части к нему, строительные материалы;
  2. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.);
  3. Строительные машины и оборудование, используемые для выполнения строительных и монтажных работ, в частности: землеройная техника и оборудование (бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, грейдеры, катки, асфальтоукладчики и др.), строительная техника и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ (краны, подъемники, погрузчики, бетонорастворосмесители, сварочные аппараты, компрессоры, трансформаторы, оборудование для устройства свайных фундаментов и др.) и тому подобное имущество;
  4. При желании клиента и по соглашению сторон в договор страхования могут быть включены дополнительные страховые риски (оговорки). Условиями договора страхования строительно-монтажных рисков может быть предусмотрено обязательство страховщика по возмещению расходов:
    1. по расчистке территории после страхового случая;
    2. на оплату сверхурочных и ночных работ, работ в выходные и праздничные дни, экспресс-доставки;
    3. по воздушным перевозкам;
    4. на временное восстановление;
    5. на повторные испытания;
    6. на оплату услуг специалистов;
    7. по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов.
Читайте также:  Договор счет для бизнес пак

Какие строительно-монтажные риски учитываются?

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

Перечень строительно-монтажных рисков:

  1. пожар;
  2. взрыв;
  3. удар молнии;
  4. стихийные бедствия (смерч, ураган, буря, тайфун; сход снежных лавин, сель; наводнение, паводок, ливень; землетрясение);
  5. обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
  6. падение летательных аппаратов или их частей, падение деревьев, сооружений, других предметов;
  7. противоправные действия третьих лиц, направленные на уничтожение или повреждение застрахованного имущества;
  8. кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой;
  9. авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
  10. ошибки при монтаже;
  11. ошибки при проектировании;
  12. ошибки в конструкции, дефекты материала или ошибки, допущенные при изготовлении или при проведении строительно-монтажных работ;
  13. гибель, обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями;
  14. любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не исключенные договором страхования.

Источник

Заключение договоров по страхованию строительных рисков

Купите ОСАГО онлайн

Простое оформление за 5 минут

Купите ОСАГО онлайн

Простое оформление за 5 минут

Отдыхайте с нами!

Надежная страховая защита
для туристов

Отдыхайте с нами!

По стране и миру –
полис действует везде!

Год онлайн-консультаций
врачей и психологов за 2 300 рублей

Врачи онлайн за
2 300 рублей

Антикризисное предложение
опытным агентам

Приходите в РЕСО-Гарантия —
и получайтe стабильный доход!

Антикризисное предложение
опытным агентам

Приходите в РЕСО-Гарантия —
и получайтe стабильный доход!

Нужен полис каско?

Нужен полис каско?

Страхование от несчастных случаев

Защитите себя и своих близких
на случай непредвиденных ситуаций

Страхование от несчастных случаев

Добровольное медицинское
страхование

Сохраните здоровье вместе с РЕСО-Гарантия

Добровольное медицинское страхование

Агент рядом — ваш страховой консультант поблизости

Найдите своего страхового консультанта

Мы ищем агентов рядом с вами на основе геоданных.

Лента новостей

РЕСО-Гарантия застраховала участников заплыва через Волгу

Ответственность предполагаемого виновника крупной аварии в Вологодской области застрахована в РЕСО-Гарантия

Работа сервисов РЕСО-Гарантия восстановлена

Отслеживайте статус страхового случая в приложении РЕСО Мобайл

Автострахование от РЕСО-Гарантия

РЕСО-Гарантия © – универсальная страховая компания. В числе наших приоритетов автострахование (как автоКАСКО, так и страхование ОСАГО), добровольное медицинское страхование, страхование имущества (в т.ч. страхование недвижимости), страхование ответственности (в т.ч. добровольная автогражданка) и грузов. Для определения стоимости страховых полисов на калькуляторах сайта вы можете произвести расчет КАСКО (страхование рисков «Хищение», «Ущерб»), рассчитать стоимость полиса ОСАГО и дополнительного страхования АГО, «Зеленая карта» и таких услуг, как ипотечное страхование, страхование квартиры, страхование дачи, ДМС, страхование путешественников, страхование жизни.

При проблемах с доступом к сайтам и нужным онлайн-сервисам необходимо установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат безопасности

Источник

Страхование строительно-монтажных рисков

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» предлагает защитить от ущерба и финансовых рисков любые строительные и монтажные объекты. Мы заслужили репутацию надежного партнера в сфере страхования всех видов. Гарантия защиты подтверждается наличием перестраховочной базы на западном страховом рынке и постоянным контролем финансового состояния компании. Договор облигаторного перестрахования ALL Risk емкостью 87 миллионов долларов США позволяет гарантировать стабильное выполнение обязательств перед нашими клиентами и полностью защищает ваши риски.

Наш договор страхования строительно-монтажных рисков удовлетворяет всем требованиям, существующим на сегодняшний день со стороны крупнейших строительных организаций. Для оценки необходимо предоставить минимальный комплект документов, что делает сотрудничество с «РЕСО-Гарантия» удобным. В минимальные сроки наши опытные сотрудники подготовят необходимые документы для заключения договора.

Оформить полис СМР с РЕСО-Гарантия — просто!

Страховые продукты РЕСО-Гарантия для строительно-монтажного страхования

  • Компенсация при пожаре, взрыве, ударе молнии, аварии коммуникаций, стихии, краже или противоправных действиях, падении летательных аппаратов, а также при аварийных событиях на строительной площадке (обрушение, опрокидывание, обвала, оседания, осыпания, сползания грунта котлованов или траншей; столкновения строительной техники с неподвижными или движущимися предметами; проведения погрузо-разгрузочных работ) вследствие недостатков строительно-монтажных работ.
  • Договором страхования защищены все материалы и все виды работ, включенные в договор подряда. Дополнительно могут быть застрахованы материалы, оборудование и техника, поставляемая заказчиком.
  • В компенсацию ущерба включаются материалы, работы, затраты на доставку, демонтаж поврежденного имущества в связи с ликвидацией последствия страхового случая.
  • Срок страхования равен сроку выполнения работ. Он может быть продлен в случае задержки выполнения работ по различным причинам.
  • Страховая выплата производится в течении 30 дней с даты предоставления документов по страховому случаю.
  • Страхуем любые объекты строительства, монтажа, реконструкции вне зависимости от функционала.
  • Страхуем объекты, работы на которых уже начаты.
  • Широкий перечень дополнительных рисков и расходов для максимальной защиты объекта строительства/монтажа.
  • Текст договора полностью соответствует требованиям заказчика. При необходимости оперативно вносим правки.
  • Расчет стоимости страховки за 15 минут.
  • Стоимость полиса от 8000 руб. за весь срок работ.
  • Оформление договора страхования за 3 часа по двум документам.
  • Рассрочка платежа.
  • Бесплатная доставка документов курьером или экспресс-почтой.

Источник

К вопросу о страховании рисков подрядчиков (на примере дела А56-74254/2020)

Эксперт: Мария Краснова
Источник: KLR digest
Время чтения: 20 минут

Спор между компаниями «СГМ» и «Газпром» представляет интерес уже потому, что выделяется на общем фоне однообразных требований о неисполнении договоров подряда или взыскании страхового возмещения по договорам страхования строительно-монтажных рисков.

В данном деле «СГМ» (генподрядчиком) заявлены требования к ПАО «Газпром» (заказчику) о взыскании убытков, обусловленных нарушением последним обязанности по заключению договора страхования, как то было предусмотрено договором строительного подряда. Справедливости ради необходимо отметить, что договор страхования был. Надлежащим образом объект строительства и материалы были застрахованы ПАО «Газпром» в АО «СОГАЗ» на случай гибели, утраты или повреждения «от всех рисков» на период строительства, на случай гибели, утраты или повреждения вследствие допущенных при строительстве ошибок или недостатков на период послепусковых гарантийных обязательств, а также была застрахована ответственность перед третьими лицами за причинение вреда при производстве работ и на период гарантии.

Нюанс в том, что действие этого договора страхования прекратилось раньше, чем действие договора подряда: страхование закончилось в сентябре 2017, а строительные работы были продлены до декабря 2019. В результате настойчивых требований генподрядчика договор страхования пролонгировали, но не сразу… период с октября 2017 по декабрь 2018 был остался незастрахованным (что было специально оговорено в тексте соответствующего дополнительного соглашения). И именно в этот период, как следует из судебного решения, «произошло четыре события, имеющих признаки страховых случаев», на объекте были выявлены недостатки выполненных работ (негерметичность сварных соединений, повреждение изоляции и пр.).

Работы эти выполнялись силами субподрядчика «ЛГСС», и он же устранил указанные недостатки, затратив на это порядка 885 млн. рублей.

И самое интересное – «СГМ» обязался компенсировать своему субподрядчику стоимость устранения обнаруженных недостатков и попытался взыскать их сначала со страховщика (на что получил отказ, так как на дату наступления событий строительно-монтажные работы не были застрахованы), потом – с заказчика, отнеся их к убыткам, возникшим у подрядчика в связи с неисполнением заказчиком обязанности по заключению договора страхования.

Другими словами, заявленные требования не касаются штрафа за несоблюдение обязанности заключить договор страхования (он, видимо, не был предусмотрен договором подряда), не являются требованием о выплате страхового возмещения (ответ страховщика, скорее всего, был признан убедительным), это – требование о взыскании убытков в связи с необходимостью компенсировать расходы субподрядчику, устранившему недостатки, выявленные заказчиком при приемке работ.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку не установил в действиях/бездействии «Газпром» факта нарушения прав «СГМ», подлежащих защите. Трудно не согласиться с выводом суда, что взыскать с заказчика убытки в такой ситуации не представляется возможным, поскольку договор не предусматривает санкций за несвоевременное исполнение обязанности по заключению договора страхования, генподрядчик мог и должен был отслеживать наличие действующего страхового покрытия и приостановить выполнение работ в случае его прекращения и/или заключить договор страхования самостоятельно с возложением соответствующих расходов на «Газпром», выявленные недостатки (если они были допущены субподрядчиком) субподрядчик «ЛГСС» должен был устранять за свой счет в порядке ст.723 ГК РФ без какойлибо компенсации со стороны подрядчика.

Дело, однако, состоит в том, что эти обстоятельства судом не оценивались: и решение суда первой инстанции, и постановление апелляции полностью посвящены вопросам страхования, несмотря на то, что спор возник по договору строительного подряда, суды планомерно разобрали условия страхования и пришли к нескольким неожиданным выводам.

1. Страхование имущества «от всех рисков» не включает в себя риск повреждения имущества вследствие допущенных при строительстве недостатков работ

По мнению суда, «качество работы по смыслу действующего гражданского законодательства, регулирующего правоотношения сторон, вытекающие из договора подряда, не относится к рискам повреждения или гибели результата работ (ст.ст. 705, 741, 742 Гражданского кодекса РФ), а является необходимым элементом обязательства подрядчика, за неисполнение которого предусмотрена ответственность (ст. 723 Гражданского кодекса РФ)».

Возникает вопрос: почему ненадлежащее качество работы одного лица (субподрядчика) не может привести к повреждению имущества, риск сохранности которого лежит на другом лице (генподрядчике)? Тем более что суд сам указал, что риски случайной гибели или повреждения лежали на «СГМ».

Однако более принципиальным в данном случае представляется другой вопрос: был ли застрахован риск повреждения имущества в результате действий третьих лиц по условиям заключенного договора? Ответ на данный вопрос, скорее всего, утвердительный, поскольку заказчик обязался заключить договор страхования на условиях «от всех рисков».

2. «Из буквального содержания договора не следует, что заказчик обязался застраховать ответственность генподрядчика за некачественное выполнение работы»

В рамках указанного спора суд лишь косвенно упомянул страхование ответственности подрядчика за причинение вреда при производстве работ, указав, что и включение данных условий страхования не свидетельствуют о том, что соответствующее покрытие распространяется на случай возмещения расходов, непосредственно связанных с устранением некачественно выполненных подрядчиком работ.

Это неудивительно. Ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц, закрепленная в договоре страхования, не является полным аналогом ответственности подрядчика (страхователя, застрахованного лица), которая может возникнуть в процессе исполнения обязательств по контракту.

Исходя из анализа судебной практики 1 суды охотно поддерживают позицию страховщиков о том, что застрахованным является исключительно деликт, а страхование ответственности за нарушение договора (в том числе, в связи с ненадлежащим качеством выполненных работ) исключено («читайте мелким шрифтом»). Даже если сами страховщики не разделяют эту позицию.

Так, например, разрешая спор о взыскании с субподрядчика убытков в порядке суброгации, суд отказал страховщику в удовлетворении требований, посчитав, что он выплатил возмещение по событию, не являющемуся страховым случаем:

«Проанализировав условия договора страхования, суд пришел к выводу о том, что данным договором застрахована деликтная (внедоговорная) ответственность страхователя за причинение вреда вследствие недостатков выполненных работ; риск страхования ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору прямо исключен из спорного договора страхования.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 1399/13, в случае если вред возник в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства или согласно условиям договора, заключенного между сторонами.

Установив, что основанием для предъявления настоящего иска явилось нарушение ответчиком (субподрядчиком) своих обязательств по договору подряда на выполнение проектных работ, а не вследствие причинения вреда, арбитражный апелляционный суд верно заключил, что требования заказчика по возмещению вреда, причиненного вследствие нарушения генподрядчиком договорных обязательств, касающихся качества рабочей документации, не могут считаться страховым случаем по договору страхования деликтной ответственности».

Хотя встречаются и противоположные трактовки. Менее аргументированные, но более соответствующие волеизъявлению сторон (по меньшей мере, на стадии заключения договора страхования). Так, при рассмотрении спора о взыскании страхового возмещения в связи с тем, что работы по монтажу металлических конструкций фасада выполнены подрядчиком с недостатками, оказывающими влияние на безопасность объекта капитального строительства и создают прямую угрозу причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, Арбитражный суд МО удовлетворил иск. При этом суд отклонил возражения страховщика, ссылавшегося на то, что страхование ответственности по договору не допускается в силу прямого указания закона (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2018 N Ф05-390/2018 по делу N А40-53191/2013).

Завершая рассмотрение дела по иску «СГМ» к ПАО «Газпром», хотелось бы разделить позицию истца о том, что общей целью страхования является «нивелирование наступления любых негативных последствий для Объекта строительства». Однако представляется, что судьба страховых споров до сих пор во многом зависит от позиции страховых компаний и субъективного толкования условий страхования, призванных, с одной стороны, защитить интересы участников проекта, а с другой – оставляющих страховщику право при необходимости апеллировать к запретам, установленным ГК РФ в отношении страхования ответственности за нарушение договора.

Мария Краснова, Руководитель практики адвокатского бюро «КИАП»

1. См., например, постановление АС Уральского округа № Ф09-4430/21 от 28 июля 2021 г. по делу № А60- 34058/2020, постановление 2 ААС от 23 мая 2019 года по делу № А31-13481/2018, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.10.2015 N Ф05-6405/2014 по делу N А41-7916/13.

Источник

Читайте также:  Денежные средства как предмет кредитного договора
Поделиться с друзьями
МальтаВиста