Договор подряда техническое задание на выполнение работ

Техническое задание на выполнение работ (приложение к договору подряда на выполнение работ)

Тип документа: Задание

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 1,8 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.

Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы.

1. Полное наименование Заказчика.

2. Полное наименование Подрядчика.

3. Основание для проведения работ.

4. Цель и исходные данные.

5. Требования Заказчика к выполнению работ.

6. Требования Подрядчика к выполнению работ.

7. Технико-экономическое обоснование.

8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).

9. Работы проводятся в __________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение ______ к Договору).

Занесено в базу

Внесены исправления в

Труд избавляет человека от трех главных зол — скуки, порока и нужды. (Ф. Вольтер)

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Источник

Договор подряда техническое задание на выполнение работ

ГК РФ Статья 743. Техническая документация и смета

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 743 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него причинам.

Источник

Техническое задание

Исходный документ на проектирование технического объекта называется техническим заданием к договору подряда. Техническое задание содержит основные характеристики объекта, его назначение, технико-экономические, качественные и специальные требования, а также предписания по созданию необходимой документации. Техническое задание включается в договор на выполнение проектных работ и является его основой, определяющей порядок и условия работ, их цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения.

Сторонами проектных работ являются: их заказчик (юридическое или физическое лицо) и исполнитель (проектировщик или разработчик). Исполнителем проектных работ может выступать только специалист, имеющий разрешение на их проведение. Изменения, дополнения и уточнения к техническому заданию совершаются с согласия сторон и утверждаются заказчиком. Исходной информацией для составления технического задания часто являются результаты предварительных исследований, расчетов, моделирования.

Целью составления технического задания является перевод задания заказчика, который не является специалистом в области проектирования, на язык предметной области. Текст задания составляется в произвольной форме. Рекомендуемыми разделами технического задания являются: полное наименование сторон; цель и исходные данные; требования сторон к выполнению работ; технико-экономическое обоснование; патентно-лицензионное обоснование; количество этапов проведения работ в соответствии с календарным планом.

Источник

Приложение N 19. Типовое техническое задание к договору подряда

Информация об изменениях:

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 6 марта 2007 г. N 24-п текст настоящего приказа дополнен приложением 19

Приложение N 19

к договору подряда

N _____ от _________ 200__ г.

Типовое техническое задание
к договору подряда N _____ от __________ 200__ г.

1. Основные положения

2.1. Формирование себестоимости производства и реализации коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения) на ________________ год (последующий период регулирования);

2.2. Определение финансового результата от реализации коммунальных услуг за отчетный период — 200__ год;

3. Предметная область работы

4. Средства достижения цели работы

5. Нормативно-правовая и методическая база выполнения работы

5.1. Федеральный Закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. N 184-ФЗ);

5.2. Методические указания по определению тарифов на услуги водоснабжения и канализации, оказываемые хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности потребителям, расположенным на территории Ленинградской области», утвержденные Постановлением Губернатора Ленинградской области N 359-пг от 25.10.1999 г.;

5.8. Действующие в проверяемые периоды (ежегодно издаваемые ЛенРТК) Порядки регулирования тарифов;

5.9. Иные нормативные акты федерального и регионального уровня, регламентирующие тарифное регулирование данных коммунальных услуг.

6. Основные задачи работы, решаемые посредством:

6.1. Технологического аудита

6.1.1. Обоснование объемов отпуска воды потребителям (принятых от потребителей стоков), в том числе на общехозяйственные нужды предприятия;

6.1.2. Обоснование объемов потерь воды в сетях на участках водоводов и водопроводов;

6.1.3. Обоснование объемов расхода на собственные производственные нужды (очистка отстойников, промывка фильтров и др.);

6.1.4. Обоснование натурального расхода электроэнергии, необходимого на технологические нужды производства и реализации коммунальных услуг.

6.2. Финансового аудита

6.2.1. Оценка обоснованности величины затрат, относимых предприятием на производство и реализацию коммунальных услуг (с определением финансового результата):

— сложившихся за базовый период 200__ год;

— ожидаемых за текущий период 200__ год.

6.2.2. Формирование экономически-обоснованных затрат (с учетом необходимой прибыли) на производство и реализацию коммунальных услуг на очередной период регулирования 200__ год.

7. Основные требования к содержанию работы

7.1. Общая информация

7.1.1. Название предприятия, по которому проводится аудит хозяйственной деятельности;

7.1.2. Юридический и фактический адрес предприятия;

7.1.3. Данные учредительных и регистрационных документов;

7.1.4. Ведомственная принадлежность и форма собственности юридического лица;

7.1.5. Информация о принадлежности объектов коммунального комплекса, на которых осуществляется регулируемая деятельность предприятия;

7.1.6. Документ, подтверждающий право собственности на имущество коммунального комплекса, либо право использования его при осуществлении хозяйственной деятельности;

7.1.7. Наличие разрешений (лицензий) на осуществление регулируемой деятельности;

7.1.8. Сведения о руководителях предприятия;

7.1.9. Банковские реквизиты.

7.2. Характеристика систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в границах обслуживаемой предприятием территории и обеспечивающих производство и реализацию коммунальных услуг.

Информация предоставляется в целом по предприятию, в т.ч. в разрезе поселений.

7.2.1. Технологические схемы систем водоснабжения и водоотведения;

7.2.2. Описание технологических схем систем водоснабжения и водоотведения с указанием проектной мощности, типов, рабочих характеристик (при нормальных условиях эксплуатации) основного и вспомогательного оборудования) и агрегатов с указанием даты ввода этих систем в эксплуатацию и определение расчетных и фактических сроков службы;

7.2.3. Цели и нормативное потребление каждой из обследуемой системы:

— исходной воды, с указанием агрегатов и оборудования, которые ее используют:

— материалов, связанных с технологическим циклом;

— вспомогательных материалов, в том числе используемых при проведении текущего ремонта;

7.2.4. Фактическое резервирование по группам насосного оборудования в системах водоснабжения и водоотведения (в разрезе населенных пунктов) и соответствие фактического резервирования нормативным требованиям с представлением результатов анализа в сводной таблице с приведением по каждой группе насосов следующих данных:

— тип и количество установленных насосов, из них число насосов, находящихся в рабочем состоянии;

— номинальная подача и напор насосов, находящихся в рабочем состоянии;

— фактическая подача и напор, обеспечиваемые насосной группой;

— фактическая величина резерва в насосной группе (отношение времени фактической работы насосной группы в течении года к общему числу часов в году);

— мощность приводных электродвигателей насосов;

— фактический режим работы приводных электродвигателей насосов;

— номинальное и фактическое потребление электрической энергии насосной группой за рассматриваемые периоды

7.2.5. Оценка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения.

— нормативные и фактические расходы воды на собственные нужды систем водоснабжения и водоотведения;

— расчетно-экспериментальная оценка фактических и нормируемых потерь воды в водопроводных сетях;

— наличие и состояние приборов технического и коммерческого учета отпуска воды абонентам и приема канализационных стоков от абонентов, в случае отсутствия коммерческого учета — оценка достоверности используемых расчетных методов;

7.2.6. Предложения по восстановлению проектных параметров систем водоснабжения и водоотведения, их реконструкция и модернизация;

7.2.7. Электрические сети, обеспечивающие работу систем водоснабжения и водоснабжения:

— однолинейные схемы электрических сетей, обеспечивающих электроснабжение систем водоснабжения и водоотведения;

— описание названных электрических сетей с указанием их основных технических характеристик;

— перечни основных приемников электрической энергии этих систем, с указанием их типов, количества и рабочих характеристик;

— определение фактических режимов работы приводных электродвигателей агрегатов, систем водоснабжения и водоотведения;

— наличие и состояние раздельного приборного учета электрической энергии, используемой системами водоснабжения и водоотведения;

— расчет нормативного расхода электрической энергии на обеспечение технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения (разбивкой по стадиям технологических процессов);

— определение фактического расхода и фактических потерь электрической энергии в сетях, относимых на обеспечение технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения;

— предлагаемые технические и организационные мероприятия по рациональному использованию энергоемкого оборудования и снижению потерь электрической энергии.

7.2.8. Тепловые сети, обеспечивающие работу систем водоснабжения и водоотведения:

— технологическая схема тепловых сетей Предприятия, обеспечивающих технологический процесс систем водоснабжения и водоотведения;

— описание названной технологической схемы с указанием способа прокладки, диаметров и длины трубопроводов, типа изоляции, года прокладки, температурного графика сети;

— определение потерь тепловой энергии в сетях Предприятия, относимых на обеспечение технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения;

— определение фактического расхода тепловой энергии на обеспечение технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения;

— предложения по восстановлению проектных параметров тепловых сетей Предприятия, их реконструкции и модернизации.

7.3. Организация и проведение работ по энергетическому аудиту осуществляется в соответствии с Правилами проведения энергетических обследований, утвержденные Минтопэнерго России 25.03.1998 г.

7.4. В целях сокращения времени и затрат Предприятия на проведение энергетического аудита инструментальные обследования систем водоснабжения и водоотведения, а также электрических и тепловых сетей, производятся, в основном, с использованием штатных приборов.

7.5. Анализ величин натуральных объемов оказываемых, коммунальных услуг, предусмотренных в договорах с абонентами, и соответствия их фактическим величинам.

7.6. Анализ фактических величин натуральных объемов коммунальных услуг, предоставленных населению и их соответствия нормативным, определенным органами местного самоуправления.

8. Анализ экономических показателей предприятия
за рассматриваемые периоды

ГАРАНТ:

Нумерация приводится согласно источнику

18.1. Анализ основных финансовых показателей:

— товарная выручка от реализации услуг водоснабжения и водоотведения;

— валовая и чистая прибыль от реализации услуг водоснабжения и водоотведения;

— кредиторская, дебиторская задолженность;

— привлеченные заемные средства;

— норма чистой прибыли;

— балансовая стоимость основных средств;

— доходность на инвестированный капитал (если таковой имеет место быть);

8.2. Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат за рассматриваемые периоды;

8.3. Анализ экономической обоснованности величины прибыли (в разрезе видов деятельности, если предприятие осуществляет другие’ виды деятельности) за рассматриваемые периоды;

8.4. Наличие раздельного учета затрат по видам деятельности;

8.5. Анализ, методика и обоснованность отнесения затрат на себестоимость производства и реализации услуг водоснабжения и водоотведения услуг, в разрезе их составляющих.

9. Расчеты объемов НВВ (за рассматриваемые периоды) по видам услуг,
исходя из определенных аудитором технических показателей и экономически
обоснованных расходов на производство и реализацию услуг потребителям с
указанием величины не включенных в НВВ расходов (в разрезе статей
затрат), заявленных регулируемой организацией)

10. Отчетные материалы с выводами по рассматриваемым периодам

10.1. По технологическому аудиту:

10.1.1. Расход воды на собственные нужды в натуральном выражении и в процентном отношении к объему воды поднятой из источника;

10.1.2. Натуральные объемы потерь воды в сетях и в процентах к поданной в сеть;

10.1.3. Объемы воды (принятых стоков) на внутрихозяйственные нужды;

10.1.4. Объемы товарного отпуска услуг в разрезе групп потребителей, в том числе в части реализации населению с расчетом нормативного потребления;

10.1.5. Объемы натурального расхода электрической энергии на производство коммунальной услуги.

10.2. По экономическому аудиту:

10.2.1. Обоснованные экономические показатели за отчетный и текущий периоды.

Финансовый результат — за отчетный период, ожидаемый — за текущий период;

10.2.2. Обоснованные экономические показатели на регулируемый период;

10.2.3. Приложения к отчетным материалам:

— калькуляции в разрезе статей затрат с обосновывающими расчетами по каждой статье затрат (виду работ);

— перечни работ по текущим и капитальным (раздельно) ремонтам производственных мощностей с указанием способа их выполнения (хозяйственным способом или с привлечением сторонних организаций), их сметной стоимости, включая экспертную оценку сметной стоимости наиболее затратных работ, перечень которых участники Договора предварительно согласовывают с Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, за отчетный период и на регулируемый период;

— инвестиционные программы пообъектно с указанием проектно-сметной стоимости инвестиционных проектов (работ) и источников их финансирования, а также экспертную оценку проектно-сметной стоимости наиболее затратных проектов, перечень которых участники Договора предварительно согласовывают с Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

15. Дополнительные требования

15.1. Работа выполняется в _______ этап;

15.2. Срок выполнения работы _____________________ недель;

15.3. Отчетные материалы выполняются в четырех экземплярах на бумажном и электронном носителях информации и представляются: экз. N 1 — в ЛенРТК, экз. N 2 — Заказчику, экз. N 3 и N 4 — Исполнителю.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Источник