Договор подряда по ремонту судна

Образец договора на оказание услуг по организации реконструкции судна, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по организации реконструкции (переоборудования) рыбопромыслового судна « » (в дальнейшем «Судно»), в том числе Исполнитель обязуется:

  • для проведения реконструкции (переоборудования) подобрать судоверфь, обладающую необходимыми техническими возможностями, и заключить от имени договор на реконструкцию Судна;
  • получить на свое имя в одном из надежных банков целевой кредит на реконструкцию Судна в размере не менее рублей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Переоборудование Судна выполняется в соответствии с технической документацией и требованиями, приведенными в Приложении №1 к Договору.

2.2. Переоборудование Судна производится в соответствии с международными нормами, а также соответствующими Правилами, установленными в РФ.

2.3. Для ускорения переоборудования Судна Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый комплект чертежей Судна и установленного на Судне оборудования, а также инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования и механизмов.

2.4. Все вновь установленное на Судне оборудование, а также механизмы и запасные части должны быть по окончании работ обеспечены необходимой документацией (с приложением перевода на русский язык), а также сертификатами.

3. ЦЕНА

3.1. Затраты на переоборудование Судна определяются в размере рублей и включают в себя:

  • затраты на разработку проектной документации;
  • затраты на демонтаж старого оборудования;
  • затраты на закупку нового оборудования и запасных частей к нему в соответствии с техническими нормами;
  • оплату работ по установке (монтажу), подключению и испытанию нового оборудования;
  • оплату обучения специалистов Заказчика основным приемам эксплуатации установленного оборудования и технологии обработки рыбы для получения согласованного сторонами ассортимента рыбной продукции в соответствии с требованиями мирового рынка и внутреннего рынка РФ;
  • оплату услуг Исполнителя, связанных с реализацией настоящего Договора и осуществлением сопутствующих коммерческих операций.

3.2. Услуги Исполнителя, не связанные с выполнением обязательств, являющихся предметом настоящего Договора, оплачиваются Заказчиком отдельно на основании дополнительных соглашений к Договору.

3.3. Другие работы, необходимые для обеспечения качественного переоборудования Судна, а именно:

  • постановка Судна на судоверфь и вывод его с судоверфи по окончании переоборудования, обеспечение причалом, электроэнергией, водой и другими необходимыми средствами;
  • расходы по обеспечению пожарной безопасности и сохранности судна в период переоборудования;
  • расходы по предоставлению Заказчику сертификатов, технической документации, инструкций по эксплуатации и ремонту вновь установленного оборудования;
  • расходы на содержание на Судне до окончания первого рейса после выхода Судна на промысел специалистов инофирм для обеспечения выпуска качественной продукции и своевременной наладки оборудования, а также стоимость тары и упаковочных материалов – в стоимость Договора не входят и оплачиваются Заказчиком по отдельному счету.

3.4. Стоимость услуг Исполнителя определяется в размере % от стоимости переоборудования Судна плюс % – Налог на добавленную стоимость.

4. СРОК ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Срок окончания работ по переоборудованию Судна определяется не позднее « » 2022 года при соблюдении следующих условий:

  • Заказчик обязуется подать Судно на судоверфь не позднее « » 2022 года;
  • вся комплектация и монтажные работы, указанные в Приложении №1, должны быть обеспечены Заказчиком до начала судовых работ в порту.

4.2. Приемка Судна на переоборудование оформляется актом, дата подписания которого считается датой начала работ.

4.3. Датой окончания переоборудования Судна на судоверфи считается дата подписания уполномоченными представителями обеих сторон приемо-сдаточного акта, к которому прилагается спецификация фактически произведенных работ с расценками.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

5.1. Финансирование переоборудования Судна осуществляется «Исполнителем» за счет собственных и привлеченных средств. Заказчик примет все необходимые меры для своевременного возмещения понесенных Исполнителем расходов по переоборудованию Судна.

5.2. Для обеспечения гарантий возмещения «Исполнителю» использованных на переоборудование денежных средств Заказчик передает Исполнителю в аренду подлежащее переоборудованию Судно на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Договором аренды. В период действия договора аренды Исполнитель вправе эксплуатировать судно по своему усмотрению и продавать произведенную на судне продукцию на внутреннем рынке РФ, а также иностранным покупателям от своего имени. Чистая прибыль от реализации этой продукции используется Исполнителем на возмещение издержек по переоборудованию Судна, а также на оплату услуг Исполнителя.

5.3. Часть чистой прибыли, остающаяся после осуществления связанных с выполнением настоящего Договора платежей, должна выплачиваться Заказчику каждые три месяца, но не позднее числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Для обеспечения выполнения Заказчиком своих финансовых обязательств перед Исполнителем Исполнитель вправе в любое время после подписания настоящего Договора потребовать Банковскую Гарантию надежного банка. Отказ Заказчика от предоставления гарантии является основанием для досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя и взыскания штрафа в размере % от суммы Договора.

6.2. В случае если продажа продукции, произведенной на переоборудованном Судне будет невозможна или ограничена из-за экспортного эмбарго или по другим объективным причинам, Заказчик должен будет незамедлительно выплатить Исполнителю необходимые суммы для погашения своего долга перед Исполнителем, а также – для погашения долга Исполнителя по обязательствам по кредитному соглашению.

6.3. Вновь установленное оборудование и механизмы, включая системы трубопроводов, будут являться собственностью Исполнителя и не могут, переданы Заказчику до момента полной выплаты Исполнителю затраченных на переоборудование Судна средств.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик обязуется предпринять все необходимые меры для обеспечения переоборудования Судна в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе:

  • подготовить Судно к проведению на нем работ на судоверфи;
  • при необходимости обеспечить возможность проведения осмотра Судна третьей стороной.
Читайте также:  Если по агентскому договору агент нерезидент

7.2. Заказчик обеспечивает условия для ведения промысла Судном в Российской зоне Дальнего Востока с момента прибытия Судна в район лова на основании Договора с соответствующей рыбохозяйственной организацией. В случае невыполнения этого условия по какой-либо причине Заказчик будет обязан ежемесячно не позднее числа месяца, следующего за отчетным выплачивать Исполнителю не менее % от стоимости переоборудования Судна, соответствующую сумму процентов за пользование кредитом. В случае просрочки платежа Заказчик будет выплачивать Исполнителю пеню в размере % от соответствующей просроченной суммы.

7.3. Заказчик совместно с Исполнителем комплектует экипаж Судна до его выхода в порт , на переоборудование.

7.4. Заказчик обязан заключить с каждым членом набираемого экипажа договор найма на обычных для подобных договорах условиях не позднее « » 2022 года.

8. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. В целях обеспечения финансирования переоборудования Судна Исполнитель обязуется заключить кредитный договор либо договор на открытие кредитной линии с Банком , на обычно принятых условиях в сумме не менее рублей.

8.2. В целях обеспечения работ по переоборудованию Судна Исполнитель обязуется от своего имени и за свой счет заключить договоры с соответствующими иностранными организациями на поставку оборудования, а также вести переговоры и представлять интересы судовладельца (Заказчика) перед третьими сторонами для получения наиболее выгодных коммерческих условий реализации проекта.

8.3. При эксплуатации Судна на условиях, предусмотренных п.5.2. Договора, Исполнитель обязуется обеспечить соответствующую производительность оборудования и необходимое качество продукции в условиях достаточной обеспеченности сырьем.

9. ПРИЕМКА СУДНА

9.1. По окончании переоборудования Судна в порту Фирмой, осуществляющей шеф-монтажные работы, в присутствии представителей участников настоящего Договора должно быть проведено испытание вновь установленного оборудования на соответствие его техническим требованиям и правильности осуществления монтажных работ. По результатам указанных испытаний составляется акт о предварительной приемке технологического оборудования и систем, который подписывается представителями Заказчика и Исполнителя.

9.2. Окончательная приемка Судна Заказчиком у исполнителя производится с участием представителей Фирм, осуществлявших поставку соответствующего оборудования и реконструкцию Судна по прибытии в район промысла, позволяющий получать необходимое количество сырья для проведения испытаний установленного технологического оборудования на производительность и соответствие качества выпускаемой продукции действующим санитарным и иным нормам и потребностям рынка. По результатам этих испытаний представителями Заказчика и Исполнителя подписывается акт передачи-приемки Судна в эксплуатацию.

10. СТРАХОВАНИЕ

10.1. Заказчик обязуется застраховать Судно и все производственное оборудование на борту в полном объеме от потерь на основе вновь созданной стоимости и проинформировать об этом Исполнителя.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в следующих случаях:

  • если Заказчик не выполняет принятых на себя обязательств, без выполнения которых Исполнитель не будет иметь возможности выполнить свои обязательства;
  • договор аренды Судна теряет силу или не может быть выполнен Заказчиком в полном объеме;
  • Судно не может прибыть на судоверфь в назначенное время;
  • продажа продукции, производимой на переоборудованном Судне не может быть осуществлена от имени Исполнителя по вине Заказчика;
  • в других случаях, установленных действующим законодательством.

12. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор теряет силу по получении уведомления о его расторжении.

12.2. В случае расторжения Договора Заказчик обязан за свой счет снять все вновь установленное оборудование и механизмы или их части и отправить их по адресу, указанному Исполнителем, застраховав при этом груз за свой счет.

12.3. Заказчик обязан оплатить Исполнителю или третьей стороне все убытки, понесенные ими в результате расторжения Договора, в том числе – немедленно рассчитаться в полном объеме по кредиту на переоборудование Судна.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписанными уполномоченными на то представителями сторон.

13.2. После подписания Договора вся предыдущая переписка и переговоры по нему теряют силу.

13.3. Все сборы, налоги и другие подобные расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего Договора, несет Заказчик.

Источник

Договор подряда на ремонт морского судна

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на ремонт морского судна

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт _________________ (варианты: плановый или аварийный 1 ) морского судна _________________ (указать название и регистрационный номер), (далее — Судно), выведенного из эксплуатации приказом судовладельца (Заказчика) N _____ от «___»__________ ___ г., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Право собственности Заказчика на Судно подтверждается следующими документами: ____________________ (копии прилагаются к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик выполняет работу своими силами, с помощью собственных материалов и оборудования, на территории судоремонтного предприятия (Подрядчика): ____________________ (указать адрес).

1.4. Основной ремонтной документацией являются:

1.4.1. Настоящий Договор.

1.4.2. Ведомость заявленных ремонтных работ.

1.4.3. Акт выявленных дефектов Судна.

1.4.4. Исполнительная ремонтная ведомость.

1.5. Объем выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору состоит из:

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _______ с момента получения в Классификационном обществе согласований и документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, но не позже даты постановки Судна на ремонт:

а) назначить уполномоченного представителя и в течение _______ с момента назначения известить Подрядчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;

б) предоставить возможность уполномоченным представителям Подрядчика посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ;

в) составить ведомость заявленных ремонтных работ 2 ;

г) согласовать ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом;

д) обеспечить подготовку Судна к ремонту путем выполнения следующих действий:

е) передать Подрядчику конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ, в том числе рабочие чертежи по техническим проектам на модернизационные работы и переоборудование Судна;

ж) утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте;

з) застраховать Судно.

2.1.2. Не позднее _______ с момента выполнения условий, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, передать подготовленное Судно в ремонт Подрядчику по акту приемки Судна в ремонт (Приложение N _____).

Читайте также:  Бланк договора физ лица с предпринимателем

2.1.3. В течение _______ после постановки Судна в ремонт (док) направить уполномоченного представителя для осмотра Судна (подводной части Судна).

2.1.4. Обеспечить проведение предремонтных испытаний — по требованию Подрядчика при необходимости уточнения характера ремонта судовых технических средств, корпусных конструкций и систем (далее — СТСиК). При необходимости согласовать объем таких работ с Классификационным обществом.

2.1.4.1. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний обеспечить Судно паром, электроэнергией и водой, а также топливом и маслами.

2.1.5. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности Судна к приемке из ремонта принять Судно по акту приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) и подписать акт приемки Судна из ремонта.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего Договора:

а) назначить уполномоченного представителя и в течение _______ с момента назначения известить Заказчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;

б) заключить с надзорным органом _______________ (указать наименование) договор об организации и порядке проведения освидетельствования СТСиК, переданных в ремонт Подрядчику; о порядке рассмотрения конструкторской и ремонтной документации по СТСиК, а также о порядке участия надзорных органов в выявлении дефектов, промежуточных, ходовых, швартовных испытаниях СТСиК и Судна в целом.

2.2.2. В срок, предусмотренный п. 2.1.3 настоящего Договора, направить в док своего уполномоченного представителя для осмотра Судна (его подводной части), произвести выявление дефектов отдельных СТСиК для уточнения объема ремонтных работ и срока ремонта; при необходимости запросить Заказчика о проведении предремонтных испытаний.

2.2.3. Разработать рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого судна в случае, если потребность в таковых возникла в процессе ремонта Судна.

2.2.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, произвести ремонт Судна, при этом обеспечивать выполнение следующих мероприятий:

а) содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства;

б) обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий;

в) осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Капитаном оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна;

г) своевременно извещать Капитана об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций;

д) в каждом отдельном случае согласовывать с Капитаном работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т.п.) и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения указаний Капитана;

е) нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна СТСиК, узлов и деталей;

ж) нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест, на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Подрядчика и в районе стоянки Судна. На время ремонта судовых противопожарных и осушительных средств предоставлять дублирующие средства за свой счет.

2.2.5. Не позднее _______ с момента окончания работ запросить Капитана о готовности Судна к спуску с дока. В течение _______ с момента получения положительного ответа Капитана обеспечить водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость Судна, и осуществить спуск Судна с дока.

2.2.6. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке Судна из ремонта, подготовить акт приемки Судна.

2.2.7. Не позднее _______ с момента окончания ремонта Судна обеспечить:

а) уборку мусора с Судна;

б) возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;

в) передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ.

2.3. В течение срока действия настоящего Договора Капитан обязуется:

2.3.1. Контролировать выполнение работ по ведомостям на ремонт и их качество по технологическим процессам, конструкторской и технологической документации.

2.3.2. Контролировать сроки выполнения работ и принимать следующие меры для обеспечения выхода Судна из ремонта в назначенный срок: _______________.

2.3.3. Участвовать в промежуточных приемках ответственных деталей и узлов, СТСиК, а также в окончательной приемке Судна из ремонта.

2.3.4. Поручать экипажу Судна подготовку Судна к зимней стоянке (если применимо) с выполнением работ по швартовке, утеплению кингстонов, судовых систем и помещений.

2.3.5. В течение ______ с момента получения от Подрядчика извещения, предусмотренного подп. «г» п. 2.2.4 и/или запроса о проведении работ, предусмотренных подп. «д» п. 2.2.4 настоящего Договора, предоставить Подрядчику свои указания.

2.3.6. Нести ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого Судна.

2.3.7. Нести ответственность за своевременное выполнение работ по подготовке Судна к ремонту, принятых к исполнению Заказчиком.

2.3.8. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Подрядчиком оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.

2.3.9. В течение _______ с момента получения от Подрядчика запроса, предусмотренного п. 2.2.5 настоящего Договора, направить Подрядчику письменное подтверждение о готовности Судна к спуску или представить свои возражения с указанием необходимых доработок.

2.3.10. В порядке, предусмотренном п. 2.1.5 настоящего Договора, подписать акт приемки Судна из ремонта.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

3.2.1. По письменному соглашению Сторон.

3.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за ________ до даты предполагаемого расторжения.

4. НАДЗОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Ремонт Судна по настоящему Договору проводится под надзором Классификационного общества: _______________ (указать наименование) и Заказчика.

4.2. Стороны обязаны в срок ________ с момента подписания настоящего Договора:

4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по СТСиК, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.

Читайте также:  Международное признание ссср таблица дата страна договор

4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.

4.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ составляет _____ (__________) рублей.

5.2. В стоимость включены расходы: ______________________.

5.3. В стоимость работ не включаются расходы: ______________________.

5.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ в следующем порядке: _______________ в следующие сроки: _______________.

6. СРОКИ РАБОТ

6.1. Дата подписания акта приемки Судна в ремонт (Приложение N ____) считается датой начала ремонта.

6.2. Дата подписания акта приемки Судна из ремонта (Приложение N ____) является датой окончания ремонта.

6.3. Промежуточные сроки выполнения работ:

7. ИСПЫТАНИЯ

7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Подрядчиком в срок: ___________ и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом. При испытаниях проверяется: качество выполненных ремонтных работ, работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами. Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТСиК, отремонтированных Подрядчиком, несет Подрядчик. Обслуживание СТСиК во время испытаний обеспечивает экипаж Судна.

7.2. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся повторные испытания.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______________, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.

8.2. На дефекты, связанные с некачественным выполнением ремонтных работ, обнаруженные в течение гарантийного периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, выявленные дефекты устраняются Подрядчиком в сроки: _______________.

8.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.

8.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на верфи Подрядчика для устранения дефектов, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.

В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.

8.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется независимым сюрвейером.

8.6. Подрядчик обязан выдать свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.

8.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

8.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на _____ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Ответственность за организацию безопасной стоянки Судна на акватории Подрядчика несет администрация Подрядчика.

9.2. Ответственность за полноту и качество выявления дефектов СТСиК, переданных в ремонт, несет Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ. Для участия в выявлении дефектов Подрядчик приглашает уполномоченного представителя Заказчика и при необходимости инспекторов соответствующих органов надзора.

9.3. Ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам несет Подрядчик. Все предъявляемые Подрядчиком к сдаче Заказчику СТСиК должны быть предварительно проверены Подрядчиком с оформлением соответствующих актов.

В необходимых случаях к участию в приемке Судна из ремонта Заказчик привлекает Классификационное общество.

10. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

10.1. Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, остаются собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. В случае вынужденного прекращения работ на доке по метеорологическим условиям представители Сторон составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена справка Гидрометслужбы о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность докового ремонта.

12. АРБИТРАЖ

12.1. Споры, возникшие по данному Договору, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения настоящего Договора с согласия Заказчика. Ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование несет Подрядчик.

13.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон и для Классификационного общества.

13.3. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

13.4. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:

13.5.1. Акт приемки судна в ремонт (Приложение N ___).

13.5.2. Акт приемки судна из ремонта (Приложение N ___).

13.5.3. Акт осмотра судна в доке (Приложение N ___).

13.5.4. Ремонтная ведомость (Приложение N ___).

13.5.5. Исполнительная ремонтная ведомость (приложение к Акту приемки судна) 3 .

13.5.6. Ведомость заявленных ремонтных работ (Приложение N ___).

13.5.7. Акт выявленных дефектов Судна (Приложение N ___).

13.5.8. Правоустанавливающие документы на Судно (Приложение N ___).

13.5.9. Перечень уполномоченных представителей Сторон (Приложение N ___).

13.5.10. Копия договора страхования Судна (Приложение N ___).

13.5.11. Техническая документация на Судно, переданная Заказчиком Подрядчику (Приложение N ___).

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста