Договор обследования технического состояния объекта

Проект договора на техническое обследование здания

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

Открытое Акционерное Общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт» (), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить техническое обследование недостроенного каркасного здания производственно-лабораторного комплекса высотой Н=22м и объемом 42600 м³ г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом № 7 с целью определения возможности возобновлении незавершенного строительства (далее – работа), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заключение о техническом обследовании здания Исполнитель готовит в соответствии с требованиями ГОСТ Р и СНиП .

1.3. Срок выполнения работ: до 30.08.2012 г.

1.4. Договор заключен на основании протокола заседания Комиссии по осуществлению закупок № ___ от «__» ________ 2012 г.

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _________ (____) руб. ___ коп., в том числе НДС ____%- _______ (____) руб. ___ коп.

2.2. Смета на техническое обследование здания приведена в Приложении к Договору.

2.3. Цена настоящего Договора включает все затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанные с выполнением работ и оформлением технического заключения обследования здания.

2.4. Цена работы, указанная в Приложении к Договору, является твердой, не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора. При возникновении необходимости выполнения дополнительных работ оформляется Дополнительное Соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Перед началом работ ЗАКАЗЧИК перечисляет аванс в размере __ % от суммы Договора. Окончательная оплата работы по настоящему Договору производится после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Исполнитель одновременно передает ЗАКАЗЧИКУ 2 экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ, техническое заключение обследования здания, счет-фактуру и счет на оплату. После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ оплата по счету производится в течение 20 банковских дней.

4. Обязанности Сторон

4.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

4.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить техническое обследование недостроенного каркасного здания производственно-лабораторного комплекса высотой Н=22м и объемом 42600 м³ г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, дом № 7 с целью определения возможности возобновлении незавершенного строительства.

4.1.2. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ результаты выполненных работ.

4.1.3. Передать ЗАКАЗЧИКУ техническое заключение обследования здания.

4.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

4.2.1. Обеспечить доступ к обследуемым конструкциям.

4.2.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ техническую документацию по объекту перед началом работ.

4.2.3. Оказывать организационное содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

4.2.4. Принять и оплатить выполненные в соответствии с требованиями Договора работы, либо представить мотивированный отказ от приемки.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ с приложением к нему документов, предусмотренных настоящим Договором. Акт сдачи-приемки работ подписывается представителями Сторон по Договору.

5.2. ЗАКАЗЧИК в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта сдачи — приемки работ и отчетных документов обязан представить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

5.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКОМ в приемке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст.716 и ст.717 ГК РФ.

5.5. Датой для расторжения Договора считается дата письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором. Взаиморасчеты по расторгнутому Договору производятся по фактическим затратам, предъявленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком.

5.6. Датой исполнения обязательств по Договору считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. За нарушение сроков, установленных пунктом 1.3, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока, включая день уплаты неустойки.

6.3. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока платежа, включая день уплаты неустойки.

ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка оплаты платежа произошла по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (неверно оформлены или несвоевременно предоставлены документы на оплату и пр.).

6.4. Требования об уплате неустойки выставляются в письменной форме. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.5. В случае расторжения Договора по причине невозможности ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнить условия Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 15 % от цены Договора.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора.

7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока, указанного в настоящем договоре, то этот срок по соглашению Сторон может быть продлен на время действия указанных обстоятельств.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 10 дней уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, что подтверждается заключением уполномоченного органа. Несвоевременное уведомление о начале форс-мажорных обстоятельств лишает права Сторону ссылаться на такие обстоятельства.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. Срок досудебного урегулирования – 14 календарных дней.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, оформленному в виде соответствующего соглашения или в судебном порядке.

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

10.2. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Запрещается передача прав, обязанностей и информации по договору третьим лицам без письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, только по письменному разрешению Заказчика.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ.

11.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение к Договору – на 1 листе.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

Открытое акционерное общество «Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт»

Адрес: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д.2

р/с, Московский филиал «Смоленский банк» г. Москва, к/с,

Источник

Акт технического осмотра зданий и сооружений

Акт технического осмотра зданий и сооружений, как правило, не является самостоятельным документом, а служит приложением к какому-либо договору или является частью пакета документации, удостоверяющей состояние объекта.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

В каких случаях формируется акт

Акт может быть составлен в следующих ситуациях:

• при приеме-передаче здания/сооружения в целях исполнения договора аренды, покупки, продажи и т.д.;
• после стихийных бедствий, аварийных ситуаций, сезонных подтоплений;
• в ходе плановых проверок;
• перед капитальным ремонтом или реконструкцией объекта.

Иными словами, поводов для составления акта может найтись огромное количество.

Какие действия проводятся в процессе технического осмотра

Технический осмотр – это достаточно объемное понятие, которое может включать в себя целый комплекс мероприятий, проводимых в процессе обследования здания или сооружения.

В их число может быть включен как простой визуальный осмотр фасада и внутренних помещений здания, чердака, подвала, так и испытания инженерных систем: водоснабжения, канализации, вентиляции и т.д. Все зависит от целей и задач, которые стоят перед теми, кто проводит данную проверку.

Состав комиссии

Для технического осмотра объекта обычно привлекается целая комиссия.

Состав комиссии назначается исходя из обстоятельств, по которым производится контрольное мероприятие.

Если это приемка вновь построенного сооружения, то в комиссию включаются представители нескольких организаций, участвовавших в строительстве. А если осматривается здание, давно принадлежащие какой-то организации на правах собственности (например, после зимы и весенних подтоплений), то комиссия будет состоять из сотрудников предприятия.

В любом случае, в комиссию должно входить не менее трех специалистов, желательно из разных профессиональных сфер.

А при необходимости в ее состав может быть включен и независимый эксперт.

Особенности акта технического осмотра зданий и сооружений

Если вам вменили обязанность сформировать акт технического осмотра здания или сооружения, а вы не представляете, как грамотно это сделать, посмотрите приведенные нами советы и ознакомьтесь с его образцом.
В качестве вводной части – несколько общих моментов, которые характерны для всех таких бумаг.

С 2013 года законом отменено требование по обязательному применению унифицированных форм первичных документов. Обозначает это то, что на сегодняшний день каждое предприятие имеет право разрабатывать собственный бланк документа или формировать акт в произвольном виде. Важно учесть лишь некоторые основные условия.

1. Во-первых, акт по своему построению должен быть поделен на три части, последовательность которых лучше не нарушать: «шапку» — это начало документа, основную часть и резюме.
2. Во-вторых, готовый документ должен быть подписан всеми лицами, присутствовавшими при его написании. В случае, когда кто-либо из них участвует в осмотре здания по доверенности, это следует отметить в акте особо. Удостоверять бланк при помощи различного рода клише с реквизитами организации надо только тогда, когда условие об использовании печати для визирования бумаг указано в нормативных документах фирмы.
3. В-третьих, в деле установления легитимности акта, то, как именно он оформлен: на фирменном бланке компании или на обыкновенном листе бумаги – значения не имеет, равно как и то, напечатан он на компьютере или написан от руки.

Количество экземпляров акта должно быть равным количеству участников осмотра здания. Все копии должны быть одинаковы по содержанию и равнозначны по праву.

Отметку об акте обязательно надо поставить в журнал учета документации.

И, наконец, акт следует составлять очень внимательно, стараясь ничего не упускать из виду и не допуская ошибок. Не следует сбрасывать со счетов вероятность того, что в дальнейшем этот документ может стать для кого-либо из сторон поводом для обращения в судебную инстанцию (например, если вдруг вскроются какие-то не обнаруженные в ходе осмотра повреждения, ставшие причиной несчастного случая).

Образец документа

В начале документа указывается его название, место (населенный пункт) и дата (число, месяц, год) составления.

Потом, в основную часть, вносится следующая информация:

• состав комиссии: сначала здесь указываются названия предприятий, представители которых участвовали в осмотре, затем – должности и ФИО этих специалистов. Среди членов комиссии выделяется председатель, на котором лежит большая часть ответственность за осмотр здания/сооружение и составление акта;
• адрес объекта и его индивидуальные характеристики (здесь можно отразить этажность объекта, материал стен и т.п.);
• полный перечень мероприятий, проведенных в ходе технического осмотра (их можно оформить как списком, так и в виде таблицы), условиях их проведения;
• если обнаруживаются какие-то недостатки, повреждения, неисправности, их нужно описать либо в самом акте, либо в отдельном приложении к нему;
• если члены комиссии готовы сходу обозначить пути устранения выявленных недочетов, то они подробно описываются в акте;
• в конце подводится итог работы комиссии.

В ситуации, когда кто-либо из участников осмотра не согласен с общими выводами, в бланке это обязательно отмечается отдельным пунктом.

Информацию обо всех прилагаемых к акту бумагах надо также включить в бланк. Если в акте указываются какие-то законы, нормативные документы (общеприменимые или внутрикорпоративные), ссылку на них нужно давать в виде даты и номера.

После составления акта все лица, участвовавшие в осмотре здания, должны поставить в документе свои подписи (с расшифровкой).

После составления акта

По завершении того, как акт будет сформирован и завизирован подписями всех членов комиссии, он включается в пакет документации, относящейся к объекту. Срок его хранения устанавливается либо действующим законом, либо определяется нормативными актами компании.

Источник