Договор на взрывные работы образец



Проект договора подряда на производство буровзрывных работ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА №_______

г. Уфа «____»_________20___ г.

Открытое акционерное общество «Башкиравтодор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании запроса предложений (протокол №_________ от «___» ________ 2014г.), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению буровзрывных работ на объекте: Карьер известняков Юго-восточного участка Мурсалимкинского месторождения (УПП — филиал ОАО «Башкиравтодор») (далее «Объект») в объёме не менее 120 тыс м3.

1.2 Сроки и объёмы выполнения работ определяются согласно Графику производства работ (Приложение ), который является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Подрядчик дает гарантию, что он располагает необходимыми разрешениями на проведение работ, свидетельством о допуске к работам и представит их Заказчику при заключении Договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик гарантирует свою рабочую готовность на месте подлежащих выполнению работ не позднее 10 календарных дней после заключения Договора.

Начало выполнения работ: с момента заключения договора; окончание работ 31 марта 2015 года.

2.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в График производства работ, которые могут повлиять на продолжительность и стоимость работ, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме (оформляются дополнительные соглашения к настоящему Договору).

3. Обязательства сторон

3.1 Исполнителем по данному договору со стороны Заказчика является: УПП — филиал .

3.2.1. Создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.2. Согласно требованиям ЕПБ (ПБ 03-498-02) подготовить площадку для производства буровзрывных работ, с разбивкой блока и передать ее по акту Подрядчику.

3.2.3. Не менее чем за 10 дней до начала работ предоставить утвержденную проектную документацию с указанием действующих коммуникаций, с визой технического руководителя Заказчика «Принять к производству работ», осуществляет контроль над соответствием объема и стоимости выполняемых Подрядчиком работ проектно-сметной документации.

3.2.4. Перед началом производства взрывных работ из опасной зоны в радиусе, определенном в проекте производства буровзрывных работ, вывести людей, убрать механизмы и материальные ценности, обеспечить на время взрыва отключение всех электроустановок, электрокабелей и воздушных электролиний, расположенных в пределах опасной зоны. Оставшиеся в опасной зоне материалы, механизмы, здания и сооружения Заказчик самостоятельно защищает от возможного воздействия поражающих факторов взрыва.

3.2.5. Выделять в распоряжение руководителя взрывных работ Подрядчика людей для оцепления опасной зоны, на время производства взрывных работ.

3.2.6. Выполнять требования основных и дополнительных мероприятий по безопасному производству взрывных работ. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора.

3.2.7. Назначить ответственных лиц, имеющих право подписи исполнительной документации, актов выполненных работ, наряд-заданий, актов на скрытые работы, КС-2, КС-3. Один экземпляр приказа передать Подрядчику в течение 10 календарных дней от даты начала производства работ.

3.2.8. По возможности обеспечить Подрядчика горюче-смазочными материалами согласно заявке Подрядчика. Отпуск ГСМ осуществляется по доверенности, по заправочным ведомостям с последующим возмещением стоимости ГСМ в счет зачёта, согласно ст.410 ГК.

3.2.9. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца выдавать техническое задание на производство буровзрывных работ на следующий месяц.

Читайте также:  Доверенность для заключения договора с мосэнергосбытом

3.2.10. По возможности предоставить Подрядчику услуги по организации питания.

3.2.11. Предоставлять жилые, бытовые помещения для работников Подрядчика за его счет.

3.2.12. Обеспечивать сохранность техники и оборудования Подрядчика.

3.3.1. Подрядчик обязуется выполнить поручаемые ему по настоящему Договору буровзрывные работы в соответствии с Техническими заданиями, выдаваемыми Заказчиком, условиями настоящего Договора, графиком производства работ и требованиями проектной документации, «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» и «Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

3.3.2. Разработать и согласовать Проект производства работ.

3.3.3. Обеспечить выполнение на объектах производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора;

3.3.4. До начала взрывных работ получить в органах Ростехнадзора разрешительную документацию на право производства взрывных работ на объекте Заказчика.

3.3.5. Своими силами обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ;

3.3.6. Своим приказом назначить ответственного руководителя буровзрывными работами, имеющего право подписания актов приема-сдачи выполненных работ, один экземпляр приказа передать Заказчику;

3.3.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию на выполненные работы, освидетельствование скрытых работ согласно техническим требованиям и инструкциям.

3.3.8. При производстве порученных работ, Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности, правил дорожного движения и организации движения транспорта в зоне производства работ, включая возмещение ущерба третьим лицам, возникшем вследствие нарушения Подрядчиком вышеуказанных правил и правил безопасности производства буровзрывных работ.

3.3.9. Оплачивать услуги по предоставлению жилья и питания для работников Подрядчика, а также предоставленные Заказчиком горюче-смазочные материалы.

3.3.10. Не оставлять на заряженном блоке посторонние предметы и тару от взрывчатых материалов для предотвращения перемешивания с горной массой в развале и попадание в дальнейшем на ДСЗ.

3.3.11. Выполнять за свой счет взрывные работы по разделке сверхнормативного объема негабарита и превышений по подошве проектной отметки горизонта.

3.3.12. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и действующих инструкций на предприятии Заказчика.

3.3.13. Компенсировать Заказчику его реальные затраты, возникшие вследствие ликвидации последствий некачественно выполненных Подрядчиком буровзрывных работ.

3.3.14. Обеспечить выход негабарита не более 5%. Негабаритом считается кусок с максимальным размером по наибольшему измерению более 600 мм.

3.3.15. Нести полную ответственность за качество выполненных работ по договору.

4. Стоимость работ и порядок расчётов

4.1. Стоимость работ по рыхлению взрывным способом 1 мЗ скального массива в плотном теле, при разработке объекта: Карьер известняков Юго-восточного участка Мурсалимкинского месторождения (УПП — филиал ) определяется на основании локально сметного расчёта стоимости ведения работ (Приложение к настоящему Договору).

4.2. Цена является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором подряда.

4.3. Цена специальных взрывных работ (нарезка горизонта, водосборник, разделка негабарита в пределах установленных пунктом 3.2.14. настоящего Договора и др.) определяется по отдельной расценке.

4.4. Заказчик ежемесячно принимает и оплачивает Подрядчику фактически выполненные объемы работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или иным, не запрещенным законодательством способом, в течение 60 (тридцати) календарных дней с момента предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежаще оформленных форм КС-2, КС-3 и счета-фактуры.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка фактически выполненных Подрядчиком работ производится по мере производства буровзрывных работ, с оформлением актов на скрытые работы каждого взрываемого блока с указанием объема взорванного грунта, подписей ответственных лиц от каждой Стороны.

Читайте также:  Если работник не согласен с новыми условиями трудового договора

5.2. Для определения объемов выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику:

— первичный акт приемки выполненных работ;

— исполнительную документацию (чертежи, схемы, и т. д. подтверждающие объемы выполненных работ);

— акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

— справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.3. Подписание акта выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-2 и ф. КС-3) производится за отчетный период (с 01 по 30 число каждого месяца).

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.5.2 настоящего Договора, обязан принять результат выполненных Подрядчиком буровзрывных работ и направить Подрядчику подписанные со своей стороны экземпляры, либо направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае не предоставления Заказчиком в указанный в настоящем пункте срок, мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком без претензий.

6. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием

6.1. Подрядчик обязуется поставить все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование для производства буровых работ, осуществить их приемку, складирование и подачу к месту производства работ.

6.2. Все поставляемые для производства работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения всех, подлежащих выполнению в 2015 году, буровзрывных работ на объекте. Моментом подписания считается календарная дата подписания договора второй стороной.

8. Имущественная ответственность

8.1. Каждая сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.

8.2. Стороны несут материальную и имущественную ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: стихийных явлений, пожаров, наводнений, паводков, особо низких температур (ниже 40 градусов по Цельсию), землетрясений, военных действий, гражданских беспорядков, забастовок, а также других форс-мажорных обстоятельств, принятых в судебной практике.

9.2. Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить о наступлении и прекращении таких обстоятельств, и представить документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения обязательств. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения договора.

10. Внесение изменений в договор

10.1. Заказчик вправе вносить корректировки в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся работы. В случае необходимости внесения таких изменений, по желанию Заказчика он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

— увеличить объем указанной работы, включенной в настоящий договор;

— исключить некоторую указанную работу;

— изменять характер, качество или вид некоторой указанной работы (Подрядчик вправе отказаться от их выполнения, если они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика);

Читайте также:  Договор на электромонтажные работы на год

— выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения работ.

— в случае изменений принятых в проекте условий производства буровзрывных работ (крепость породы, высота уступов, гидрогеологические данные и др.) Заказчик предоставляет Подрядчику изменения к техническому заданию для составления дополнения к проекту

Если такие изменения повлияют на стоимость, срок завершения и качество работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

11. Техника безопасности

11.1. Заказчик требует от Подрядчика выполнения при производстве любых работ комплексной программы мероприятий по обеспечению безопасности, охраны труда, здоровья и пожарной безопасности при производстве взрывных работ.

11.2. Подрядчик обязан обеспечить уровень подготовки и квалификации персонала, достаточный для производства работ

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в ходе переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительными соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его (их) подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, проигравшая спорный вопрос, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.

12.3. Если, по мнению сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным судом Республики Башкортостан с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Претензия должна быть рассмотрена стороной, которой она была адресована в 20-дневный срок со дня ее получения.

13. Прекращение договорных отношений

13.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

— систематического нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

— несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку более чем на 20 (двадцать) календарных дней;

— аннулирования лицензий Подрядчика, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.2. При прекращении договорных обязательств, Стороны в 30-дневный срок производят взаиморасчеты на основании двустороннего акта сверки.

13.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

13.4. В случае расторжения настоящего Договора оформляется Соглашение о расторжении Договора.

14. Особые условия

14.1.Любые изменения, дополнения по настоящему Договору даются в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому или почтовому адресам. Документы, направленные факсом (факсимильной связью) имеют для Сторон одинаковую юридическую силу. Оригиналы документов стороны обязаны направить не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней.

14.2. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства РФ.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

15.1. График производства работ – Приложение .

15.2. Локально-сметный расчёт – Приложение .

16. Юридические адреса и реквизиты сторон

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста