Договор на проектные работы здания культурного наследия



Договор на проектные работы здания культурного наследия

от 21 октября 2020 года N 165

Об утверждении типового контракта на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия

1. Утвердить типовой контракт на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (приложение N 1).

2. Утвердить информационную карту типового контракта на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Министр культуры
Тульской области
Т.В.РЫБКИНА

Приложение N 1
к приказу министерства культуры
Тульской области
от 21.10.2020 N 165

КОНТРАКТ N ____ на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия _______

«__» _____________ 20__ года

_____________________________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «заказчик», с одной стороны и _________________________________, (указать полное наименование подрядчика (с указанием его организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) подрядчика — физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _________________, лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от __________ N __________, с правом выполнения следующих видов работ: ________________________, являясь в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектом малого предпринимательства (или в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» социально ориентированной некоммерческой организацией) , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту — Федеральный закон N 44-ФЗ) (идентификационный код закупки _________), Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту — Федеральный закон N 73-ФЗ) заключили настоящий _____ контракт (далее — контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ __________________________________________________ (далее — работы) по адресу: __________________________________________________, в соответствии с техническим заданием (приложение N 3 к контракту), проектной документацией (приложение N 1 к контракту), сметной документацией (приложение N 2 к контракту), графиком выполнения работ (приложение N 6 к контракту), а заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами весь комплекс работ в соответствии с условиями контракта и передать его заказчику.

1.3. Подрядчик ознакомлен с проектной и сметной документациями и не имеет к ним замечаний.

1.4. Заказчик обязуется обеспечить контроль за осуществлением подрядчиком работ, а также принять и оплатить надлежащим образом выполненные подрядчиком работы в соответствии с условиями контракта.

1.5. Работы по настоящему контракту выполняются на основании разрешительных документов, оформленных в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона N 73-ФЗ, в том числе приемка работ по сохранению объекта культурного наследия.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

2.1. Цена контракта составляет __________________ рублей, в том числе НДС ______________% ____________ рублей по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена контракта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, а также стоимость повторного согласования в случае внесения изменений на основании проектных решений в рабочую документацию.

2.2. Указанная в пункте 2.1 настоящего контракта цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

2.3. Оплата за выполненные работы производится заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в размере суммы фактически выполненных работ по каждому этапу выполнения работ, предусмотренному графиком выполнения работ (приложение N 6 к контракту), на расчетный счет подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (приложение N 5 к контракту) на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры , выставленного подрядчиком.

2.3.1. Оплата за выполненные работы по последнему этапу выполнения работ, предусмотренному графиком выполнения работ (приложение N 6 к контракту), производится заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки этапа выполненных работ (приложение N 5 к контракту) и акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (приложение N 4 к контракту).

2.4. Расчеты за выполненные работы между подрядчиком и заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам закупки.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего контракта на сметную стоимость работ, определенную в сметной документации, указанной в документации о закупке.

2.5. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

2.6. Авансирование работ по контракту не предусмотрено/предусмотрено.

Выплата аванса при исполнении настоящего контракта подрядчику, которым предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, не допускается.

Аванс в отношении каждого этапа исполнения контракта устанавливается в размере ______% от размера цены соответствующего этапа.

2.7. В случае изменения своего расчетного счета подрядчик обязан заблаговременно в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет подрядчика, несет подрядчик.

2.8. Для органов власти и казенных учреждений:

Источник финансирования — бюджет Тульской области __________.

Для бюджетных учреждений:

Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.

2.9. Оплата по настоящему контракту осуществляется:

по КБК ____________ в сумме _______________, в рамках ___________________________.

2.9. Для органов власти и казенных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КБК ___________ в сумме __________.

Вариант 2: по КБК ___________, в том числе: за счет денежных средств, полученных из _____________.

Для бюджетных учреждений:

Оплата по настоящему контракту осуществляется:

Вариант 1: по КВР __________.

Вариант 2: по КВР ___________, в том числе: за счет денежных средств, полученных из . в сумме _______. в сумме __________, . «.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки этапа выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по контракту.

Читайте также:  Договор 11 месяцев автоматическая пролонгация регистрация

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

Источник

Договор на разработку научно-исследовательской, изыскательской и проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия Китайский театр

от «___» _________ 2014 года

на разработку научно-исследовательской, изыскательской и проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия Китайский театр

(код ОКДП: 4560205)

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село»

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (далее – Государственный Музей-заповедник «Царское Село»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», Таратыновой Ольги Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ (далее – _____________________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является разработка научно-исследовательской, изыскательской и проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия Китайский театр (далее – работы).

1.2. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в установленный настоящим Договором срок согласно техническому заданию (Приложение настоящего Договора) выполнить работы.

1.3. Характер планируемых работ:

1.3.1. Инженерные изыскания

1.3.2. Составление исторической справки и альбома иконографии

1.3.5. Разработка концепции реставрации и приспособления здания для современного использования (в объеме 15% от стоимости проектных работ):

— Восстановить историческое объемно-пространственное решение Китайского театра в его предвоенном виде. При восстановлении предлагается воссоздать исторический облик фасадов и максимально сохранить исторически сложившуюся планировку здания, с учетом приспособления для современного использования: дополнить подвальным этажом, предусмотреть эксплуатируемое чердачное пространство.

— Приспособление под открытое фондохранилище (фонды мебели, фарфора, бронзы), в котором необходимо предусмотреть полифункциональный выставочный зал, позволяющий проведение спектаклей, концертов, симпозиумов, фестивалей, а также других мероприятий.

— Предусмотреть подсветку здания.

1.4. Состав документации.

1.4.1. Комплексные научные-исследования:

— Историческая справка, альбом иконографии

— Технические заключения по результатам обследования строительных конструкций

1.4.2. Концептуальные предложения по реставрации и приспособлению объекта для современного использования

1.5. Работы выполняются в соответствии с согласованной Сметой-Калькуляцией, предоставляемой Подрядчиком в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора.

1.6. Заказчик обеспечивает оплату данных работ на условиях и в порядке, установленных в настоящем Договоре.

1.7. Сроки выполнения работ: семь месяцев с момента подписания настоящего Договора.

1.8. Место выполнения работ:

— Изыскания – Санкт-Петербург, г. Пушкин, Александровский парк, лит. В.

— Проектные работы по адресу Исполнителя.

1.9. Подрядчик осуществляет выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с решением постоянно действующей Единой закупочной комиссии в Государственном Музее-заповеднике «Царское Село» (далее – комиссии) — протокол № _______ от «___» ________ 2014г. (Приложение настоящего Договора).

1.10. Разработанная Подрядчиком проектная документация подлежит согласованию с:

— Государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Подрядчик совместно с Заказчиком непосредственно участвует в согласовании проектной документации в вышеуказанной организации. В случае необходимости (по замечаниям вышеуказанной организации), Подрядчик вносит изменения в проектную документацию.

1.10. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору на основании:

1.10.1. лицензии, выданной уполномоченным государственным органом, на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) с не истекшим сроком действия на право выполнять следующие работы:

— Архитектурно-археологические исследования в целях реставрации памятников истории и культуры.

— Инженерно-геологические изыскания для памятников истории и культуры.

— Инженерно-техническое обследование конструкций памятников истории и культуры.

Приспособление памятников истории и культуры для современного использования

Либо лицензии, выданной уполномоченным государственным органом, на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на право выполнять следующие работы:

— Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры. (далее – лицензии) (Приложение настоящего Договора).

1.10.2. свидетельства о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулирующей организацией, включающее следующие виды работ (согласно Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.01.01 г. N 624):

— Работы по подготовке архитектурных решений;

— Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)(далее – свидетельства) (Приложение настоящего Договора).

2. Права и обязанности сторон

Во исполнение настоящего Договора:

2.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору.

2.1.2. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, соблюдение сроков их выполнения и соответствие установленной настоящим Договором цены в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение настоящего Договора), согласованной Сметой-Калькуляцией, предоставляемой Подрядчиком в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ либо если во время выполнения работ станет очевидным, что они не выполняются надлежащим образом.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1.Представить Подрядчику необходимые исходные данные для выполнения работ по настоящему Договору в полном соответствии с техническим заданием (Приложение настоящего Договора).

2.2.2. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать акт выполненных работ и передать один экземпляр Подрядчику.

2.2.3. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

2.2.4. Оказывать содействие в обследовании состояния объекта, создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору. По завершении выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

2.2.5. Назначить ответственных лиц по контролю за выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.2.7. Предоставить сотрудникам Подрядчика пропуска для входа на место проведения работ по настоящему Договору.

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.1.В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания Договора представить представителю Заказчика () на согласование Смету-калькуляцию на выполняемые по настоящему Договору работы, собственноручно подписанную руководителем Подрядчика или уполномоченным представителем Подрядчика (с приложением оригинала доверенности). Подписи руководителя или уполномоченного представителя на Смете-калькуляции стоимости работ должны быть заверены печатью Подрядчика. В Смете-калькуляции стоимости работ должны быть указаны все выполняемые в соответствие с техническим заданием работы с указанием стоимости каждого вида работ и их количества. Общая стоимость работ должна соответствовать цене, определенной пунктом 3.1. Договора. Смета-калькуляция стоимости работ, соответствующая требованиям указанного пункта, становится неотъемлемым приложением к настоящему Договору с момента получения ее Заказчиком. Образец формы «Смета-калькуляция стоимости работ» — Приложение настоящего Договора). В случае непредоставления Подрядчиком указанной Сметы-калькуляции стоимости работ или предоставления Сметы-калькуляции стоимости работ, не соответствующей условиям настоящего пункта, Заказчик имеет право отказаться от приемки услуг Подрядчика и их оплаты до получения от Подрядчика корректной Сметы-калькуляции стоимости работ.

2.4.2.Своевременно, качественно и надлежащим образом выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с утвержденным техническим заданием (Приложение настоящего Договора), согласованной Сметой-Калькуляцией с использованием своих материалов.

2.4.3.При выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться требованиями действующих строительных регламентов, норм и правил.

2.4.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят потерей качества результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.4.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, не выходящие за пределы условий настоящего Договора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполнении работ или иные отступления от условий настоящего Договора.

Читайте также:  Заявка на оплату услуг по договору

2.4.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора над ходом выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.7. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах.

2.4.8. Выполнить работы по настоящему Договору в полном объёме согласно техническому заданию (Приложение настоящего Договора) и сдать в срок в соответствии с п.1.7. настоящего Договора.

2.4.9. Совместно с Заказчиком участвовать в согласовании проектно-сметной документации, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, в организации, указанной в п.1.9. настоящего Договора. В случае необходимости (по замечаниям вышеуказанной организации) внести изменения в проектно-сметную документацию. В случае неисполнения данного обязательства Подрядчик признаётся не исполнившим свои обязательства по настоящему Договора.

2.4.10. После окончания работ представить Заказчику отчет о своей деятельности, акт выполненных работ, справку о стоимости работ не позднее 3-х календарных дней после выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.11. При завершении работ по настоящему Договору предоставить Заказчику разработанную проектно-сметную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном виде. Экземпляр на бумажном носителе (проект и смета) должен быть пронумерован, прошнурован и скреплён печатью.

2.4.12. Выполнять работы по настоящему Договору силами своих сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию, опыт и навыки.

2.4.13. Выполнять работы и свои обязанности по настоящему Договору с надлежащим прилежанием, эффективностью и на высоком профессиональном и этическом уровне, а также применять передовые технологии, безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы.

2.4.14. Выполнять работы по настоящему Договору при наличии действующей лицензии (Приложение настоящего Договора) и свидетельства (Приложение ).

2.5.1. Считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией.

2.5.2. Не публиковать и не делать доступными, не разглашать или иным образом использовать сведения, полученные при выполнении обязательств по настоящему Договору, в целях, не связанных с выполнением функций, вытекающих из настоящего Договора. Настоящие обязательства исполняются сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 3-х лет после прекращения действия Договора, если не будет оговорено иное.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _________ (прописью________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается, в соответствии с пп.15 п.2 ст. 149 НК РФ. В цену настоящего Договора включены все предполагаемые расходы Подрядчика (в том числе расходы на налоги, сборы и иные обязательные платежи).

3.2. Цена настоящего Договора определяется в соответствии с протоколом соглашения о Договорной цене (Приложение настоящего Договора).

3.3. Цена настоящего Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.4. Цена настоящего Договора является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

3.5. Источник финансирования настоящего Договора – средства бюджетного учреждения (внебюджетные средства).

3.6. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х-дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.7. Авансовый платеж по настоящему Договору составляет 10% от цены настоящего Договора, что составляет: __________ (прописью_____________) рублей ___ копеек. Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 5-ти банковских дней с момента вступления настоящего Договора в силу.

3.8. Оплата оставшейся цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10-ти дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.9. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт выполненных работ, справка о стоимости работ, счет и счет-фактура. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик немедленно по обнаружению этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком отклонений.

3.11. Отказ Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего Договора Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении выполнения полного объема работ по настоящему Договору.

4.2. Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ, справку о стоимости работ, счет и счет-фактуру не позднее 3-х дней после выполнения полного объема работ по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (Приложение настоящего Договора).

4.3. Подрядчик передает Заказчику разработанную им и согласованную с Заказчиком документацию, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора, в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе.

4.4. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ.

4.5. В случае несоответствия выполненных работ техническому заданию (Приложение настоящего Договора), Смете-Калькуляции, предоставляемой Подрядчиком в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены настоящего Договора.

4.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

5. Качество выполнения работ

5.1. Качество выполнения работ должно удовлетворять требованиям технического задания (Приложение настоящего Договора), задания КГИОП на научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (техническое и натурное обследование, исторические изыскания) от 01.01.2001 №, требованиям действующих строительных регламентов, норм и правил.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком дефектов после приемки выполненных работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

5.2.1. безвозмездного устранения недостатков;

5.2.2. соответствующего уменьшения установленной за работу цены;

5.2.3. безвозмездного повторного выполнения работ;

5.2.4. возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

6. Ответственность сторон

6.1. Обе Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Подрядчик несёт полную имущественную ответственность перед Заказчиком за сохранность помещений Заказчика и за соблюдение правил противопожарной безопасности, техники безопасности на территории Заказчика в ходе выполнения работ по настоящему Договору.

6.4. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором.

6.5. За нарушение Подрядчиком сроков и качества выполнения работ, сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, а также других обязательств, установленных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,05% от цены настоящего Договора, указанной в п.3.1. настоящего Договора в день. Размер неустойки во всяком случае не может быть менее 50 000 рублей. Пеня подлежит оплате в течение 10-ти календарных дней с момента получения счета Подрядчиком. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Читайте также:  Как заполнять договор об организации производственной практики

6.6. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.7. В случае если Подрядчик в течение 10-ти календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки выполненных работ не устранены Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Договора, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и его прекращение

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения обеими Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут) в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, Подрядчик обязан передать в срок 10 дней с момента расторжения настоящего Договора по акту Заказчику расчет стоимости фактически выполненных работ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п.8.1. настоящего Договора, при условии соблюдения требований п.8.2. настоящего Договора, продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок изменения и дополнения Договора.

9.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.

9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с применимым законодательством РФ.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДоговорУ

11.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору может быть предоставлена банковская гарантия либо внесение денежных средств на счет Заказчика.

11.2. Способ предоставления обеспечения определяется Подрядчиком самостоятельно.

11.3. Обеспечение предоставляется на весь период действия Договора.

11.4. Предоставляемое Подрядчиком обеспечение должно соответствовать условиям настоящего Договора.

11.5. Размер обеспечения исполнения Договора составляет: 4 четыре миллиона девяносто одна тысяча триста семь) рублей 14 копеек.

11.6. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям § 6 главы 23 Гражданского кодекса РФ, ст. 45 Федерального закона «О Договорной системе» от 01.01.2001 г., а также

— банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в перечень банков в соответствии со ст. 176.1 НК РФ;

— Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик, Гарантом – Банк, выдавший банковскую гарантию;

— В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы обеспечения в полном объёме;

— в банковской гарантии должно быть указание на Договор и его реквизиты;

— банковская гарантия должна содержать обязательство Принципала, которое обеспечивается банковской гарантией;

— В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом не выполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии в течение пяти рабочих дней.

— местом рассмотрения споров по банковской гарантии указывается Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.7. Сумма обеспечения по настоящему Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, включая пени. В случае неоплаты Подрядчиком пеней, начисленных Заказчиком, пени подлежат оплате в безусловном порядке из предоставленного по Договору обеспечения.

11.8. Банковская гарантия не возвращается Гаранту после истечения срока её действия.

11.9. Действие банковской гарантии прекращается не ранее истечения 6-ти месяцев с момента выполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией.

11.10.Обязательство Гаранта по банковской гарантии считается исполненным с момента фактического поступления денежных сумм на счет Заказчика.

11.11.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору, возвращаются Подрядчику после даты завершения процесса согласований документации, в течение пяти рабочих дней с момента письменного обращения Подрядчика

12.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без предварительного согласия другой Стороны.

12.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств и осуществления окончательных расчетов между Сторонами по настоящему Договору.

12.3. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача которых необходима или разрешена в связи с настоящим Договором, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телеграфу или факсу.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные обеими Сторонами настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

14. К настоящему Договору прилагаются и составляют

его неотъемлемую часть:

14.1.Техническое задание (Приложение настоящего Договора).

14.2. Образец Сметы — Калькуляции стоимости работ (Приложение настоящего Договора).

14.3. Копия протокола № ____ от «___» _____ 2014г. (Приложение настоящего Договора).

14.4. Копия лицензии (Приложение настоящего Договора).

14.5. Копия свидетельства (Приложение настоящего Договора).

14.6. Протокол соглашения о Договорной цене (Приложение настоящего Договора).

15. банковские реквизиты сторон:

Государственный Музей заповедник «Царское Село»

УФК по г. Санкт-Петербургу

(Государственный Музей-заповедник «Царское Село» л/с 20726Х30580)

в УФК по г. Санкт-Петербургу

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

16. ПОДПИСИ СТОРОН:

Директор Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

от «___» ____________ 2014г.

Директор Государственного Музея-заповедника «Царское Село»

На разработку научно-исследовательской, изыскательской и проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия Китайский театр

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста