Договор поставки
на поставку железобетонных изделий
___________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Коваленко Людмилы Деевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия (далее – Продукция) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Количество, ассортимент и цена Продукции определяются Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Продукции при обычных условиях хранения, транспортировки и эксплуатации.
2.2. Поставляемая Продукция сопровождается паспортом качества, который следует вместе с каждой партией Продукции.
2.3. Продукция должна быть укомплектована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Продукции.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставщик приступает к изготовлению Продукции в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления 100 % предоплаты на свой расчётный счёт.
3.2. Поставка Продукции, изготовление которой требует длительного времени, осуществляется партиями в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставки Продукции. При наличии заказанной Продукции на складе Поставщика – отпуск осуществляется по поступлению предоплаты на расчётный счёт Поставщика. Отпуск Продукции осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Канск, Красноярского края, пер. Панельный,2.
3.3. Способ доставки продукции определяется Покупателем – либо собственным автомобильным транспортом (самовывозом), приспособленным для перевозки железобетонных изделий — либо автомобильным транспортом Поставщика. Стоимость услуг доставки автомобильным транспортом Поставщика определяется на момент оказания услуг Протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.4. Вывоз продукции со склада Поставщика собственным автомобильным транспортом, либо автомобильным транспортом Поставщика в обязательном порядке согласовывается с Поставщиком за 3 (три) рабочих дня до момента вывоза продукции.
3.5. Транспортировка железобетонных изделий автомобильным транспортом осуществляется с применением погрузочного реквизита: деревянных прокладок и при необходимости вязальной т/о проволоки ø 6 мм ГОСТ 3282-74 согласно техническим условиям погрузки и размещения груза на автомобильном транспорте. Погрузочный реквизит оплачивается дополнительно. При этом Покупатель вправе использовать собственный погрузочный реквизит, соответствующий ТУ.
3.6. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю исходя из условий доставки:
— при самовывозе — с момента получения Покупателем или экспедитором, уполномоченным Покупателем на получение Продукции, на складе Поставщика;
— при доставке автомобильным транспортом Поставщика – на объекте Покупателя с момента получения Продукции лицом, уполномоченным Покупателем на приём Продукции;
Документом, подтверждающим переход права собственности на Продукцию, является товарно-транспортная накладная или товарная накладная, подписанная уполномоченными лицами Сторон.
3.7. Риск случайной гибели несет собственник Продукции в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
3.8. При обнаружении скрытых недостатков либо повреждений Продукции при транспортировке Покупатель немедленно приостанавливает выгрузку и извещает об этом Поставщика посредством телефонной связи для принятия совместного решения либо составления коммерческого акта и выявления виновной Стороны.
В остальном при приёмке Продукции по количеству и качеству Стороны руководствуются следующим порядком:
— по количеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Государственного Арбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;
— по качеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Государственного Арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.1973 г. №81, от 14.11.1974 г. №98).
3.9. Отпуск Продукции осуществляется при предъявлении доверенности Покупателя и документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Поставляемая по настоящему Договору Продукция оплачивается Покупателем по согласованной Сторонами цене, отраженной в Спецификациях и счетах на оплату.
4.2. Поставка Продукции осуществляется на условиях 100% предоплаты.
4.3.Цена на Продукцию в части совершенной предоплаты является фиксированной и изменению не подлежит на весь период поставки. На оставшуюся часть Продукции цена не фиксируется и может меняться в связи с изменениями уровня цен на основные материалы, энергоносители и услуги перевозчиков. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее 10 дней об изменении цен с предоставлением подтверждающих документов для дальнейшего согласования цены Продукции.
4.4.Общая стоимость настоящего Договора определяется как общая сумма всей Продукции, поставленной в рамках настоящего Договора и стоимости оказанных услуг в рамках настоящего Договора.
4.5. Услуги доставки Продукции автомобильным транспортом Поставщика оплачиваются Покупателем дополнительно путём предоплаты планового расчёта стоимости на основании тарифа и расчётного расстояния до объекта Покупателя.
4.6. При отклонении от планового расчёта по факту поставки стоимость услуг доставки и стоимость количества погрузочного реквизита корректируется по данным товарно-транспортных накладных и подлежит возмещению.
4.7. По взаимному соглашению Стороны могут предусмотреть иные формы и порядок расчетов по настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
5.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.
5.2. При невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы: пожара, землетрясения, наводнения, других стихийных бедствий, блокады, военных действий, гражданских волнений, эпидемий, принятий государственными органами нормативных актов, решений, делающих невозможным выполнение настоящего Договора, — срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны по настоящему Договору несут взаимную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушение или принять меры к устранению вызванных таким нарушением негативных последствий для другой Стороны.
6.3. За нарушение сроков поставки Продукции по настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01 % от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. Оплата неустойки осуществляется только при предъявлении письменного требования Покупателя.
6.4. За несвоевременную оплату Продукции по настоящему Договору Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки платежа. Оплата неустойки осуществляется только при предъявлении письменного требования Поставщика.
6.5. В случае утраты Покупателем счетов-фактур, накладных и прочих отгрузочных документов, повторная выдача этих документов осуществляется за дополнительную плату и составляет 50 рублей за каждое наименование.
6.6. В случае необоснованного, полного или частичного отказа Покупателя от получения указанного в Договоре Продукции, соответствующей требованиям Договора и срокам поставки, Продавец производит возврат авансового платежа Покупателю только после 100% реализации данной Продукции третьему лицу (другому Покупателю) при этом Продавец имеет право на удержание суммы понесенных фактических затрат, не превышающих размер реального ущерба
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Если Сторонам не удается найти взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до завершения Сторонами своих обязанностей по нему.
8.2. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Арбитражным судом Красноярского края
8.3. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон и скреплены печатями.
8.5. Документы, относящиеся к настоящему Договору, включая текст настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, являются действительными для обеих Сторон.
8.6. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что ему до заключения настоящего Договора своевременно была предоставлена вся необходимая информация о Продукции и условиях ее поставки в полном объеме, которая обеспечила Покупателю возможность правильного выбора Продукции.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций»
сокращ. ООО «Канский КСК»
Юридический адрес: 663606, Красноярский край,
г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2
Почтовый адрес: 663606, Красноярский край,
г. Канск, пер. Панельный, 2,стр.2 — а/я 703
тел./факс (39161) 2-53-80, 2-53-81
тел. (39161) 66-3-35, 66-3-40, 3-76-70
ИНН 2450026154 КПП 245001001
Расчётный счёт 40702810731340001662
Канское ОСБ № 279 СБ РФ в г.Канске
Восточно-Сибирский Банк Сбербанка РФ г.Красноярск
Корреспондентский счёт 30101810800000000627
Источник
Договор поставки строительных материалов
Тип документа: Договор поставки
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 19,9 кб
Во время доставки стройматериалов должен действовать юридический документ – договор. Заключается он между поставщиком и покупателем по определенной форме. Она раскрывает и фиксирует юридические отношения между нами;
- в предмете договора указывается поставляемый ассортимент;
- его вес или количество мест;
- начальный и конечный пункты;
- срок доставки.
Оплата и ответственность
В договоре должен быть указан механизм оплаты услуги: реквизиты сторон-участниц договора с расчетным счетом и сроком перечисления средств. Предоплата фиксируется, как по сумме аванса, так и по сроку. Конечный расчет также. Нарушение сроков расчета чревато штрафными санкциями, о чем должно быть прописано в договоре.
Кроме того, здесь же указываются сроки уведомления покупателя, если поставщик изменил расценки.
В договоре расписаны обязанности каждой из сторон: от качества строительных материалов, их сохранности при транспортировке, маркировки и упаковки до сроков, как доставки, так и принятия товара покупателем.
Должен быть и пункт, регламентирующий ответственность каждой из сторон.
Договор поставки стройматериалов вступает в силу после подписания обеими сторонами с указанием реквизитов.
Бланк договора поставки строительных материалов
Образец договора поставки строительных материалов (заполненный бланк)
Скачать Договор поставки строительных материалов
ДОГОВОР ПОСТАВКИ строительных материалов №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;
4.1.2. предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором;
4.2.2. осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по Договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.3. На основании Заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения, Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в Заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в -дневный срок после получения уведомления от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п.5.4., Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции и сдает его перевозчику в течение дней после получения предоплаты товара согласно п.8.1., 8.2. Договора.
6.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству не позднее календарных дней с даты получения.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель направляет в течение дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной не позднее дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере % от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу решения суда.
- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан, распорядится таким товаром не позднее дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.
7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в спецификации на поставляемую партию товара не позднее дней после подачи заявки Поставщику.
8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1. настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.
8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1. Договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом, проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.
10.2.При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. .
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » года, а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за , при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.
Источник