- Договор подряда на уборку снега с крыш домов
- Преамбула
- Договор подряда на уборку снега с крыш домов
- Предмет
- Цена контракта
- Права и обязанности
- Заключение
- Договор подряда на уборку и вывоз снега
- Преамбула
- Договор подряда на уборку и вывоз снега
- Предмет
- Цена контракта
- Права и обязанности
- Заключение
- Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)
Договор подряда на уборку снега с крыш домов
Договор подряда на уборку снега с крыш домов подразумевает соглашение, в рамках которого одна сторона выполняет поручение другой стороны в рамках требований Заказчика.
Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.
В настоящее время заключение соглашения со специализированными организациями по поводу уборку снега с крыш домов является весьма частой практикой. Вызвано это, прежде всего, переменчивыми погодными условиями, в последствие которых выпадает большая доля осадков.
Если вовремя не заняться чисткой крыш от большого количества снега, могут наступить следующие неблагоприятные последствия:
- Разрушение под действием влаги;
- Порча материалов кровли;
- Блокировка систем по отводу жидкости;
- Образование потеков во внутренних помещениях;
- Неисправность кровли;
- Образование толстого слоя наледи.
Выше обозначена лишь часть моментов, которые могут возникнуть. Дабы обезопасить себя от наступления таких ситуаций, следует незамедлительно обратиться в специализирующуюся организацию для проведения рассматриваемых работ.
Если говорить о Контрагентах, то сторонами по рассматриваемому нами договору выступают следующие субъекты:
- Заказчик – лицо, поручающее другой стороне осуществить проведение работ, связанных с уборкой снега с крыши дома, за оговоренное сторонами денежное вознаграждение;
- Исполнитель – лицо, выполняющее поручение Заказчика по проведению работ, связанных с уборкой снега с крыши, за обусловленную договором денежную плату.
Если говорить о субъектном составе, то в качестве Подрядчика, как правило, выступают специализирующиеся организации. Следует также отметить, что в роли заказчика могут выступать как корпоративные, так и частные лица.
В содержании настоящего договора, для успешного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, следует указать все необходимые условия. Обязательными условиями, в нашем случае, считаются:
- Данные о предмете договора (что конкретно обязуется выполнить Исполнитель);
- Информация о взаимных обязанностях сторон;
- Стоимость работ, связанных с исполнением поручений Заказчика.
Также, в качестве дополнительных условий можно рассматривать такую информацию, как:
- Обозначение сроков исполнения поручений;
- Ответственность сторон в случае нарушения условий сделки;
- Порядок урегулирования возникших между сторонами споров;
- Иные разделы.
В целом, при проведении таких работ составление максимально детализированного договора – не частая практика, так как организации предлагают шаблонный вариант. Однако мы рекомендуем Вам составлять такой договор, который может защитить ваши права в случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком.
Итак, рассмотрев характер работ на уборку и вывоз снега, ниже мы представим характеристику договора, который заключается в письменной форме:
Преамбула
Договор подряда на уборку снега с крыш домов
Савельев Анатолий Станиславович, паспорт 7777 777777, именуемый «Заказчик», с одной стороны
ООО «СНЕГ», в лице Гусева Владислава Анатольевича, действующего в соответствии с положениями Устава общества, именуемый «Исполнитель», с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Преамбула выступает начальным звеном в договоре. В ее содержании непосредственно отображается информация о субъектах заключаемого соглашения. К такой информации относится:
- Имена участников соглашения;
- Документы сторон (в нашем случае это паспорт и Устав общества с ограниченной ответственностью);
- Далее прописываются роли Контрагентов, то есть, какое лицо выступает в роли Заказчика, а какое в роли Исполнителя.
Итак, мы разобрали основные характеристики содержания преамбулы, которые в дальнейшем помогут вам при составлении настоящего соглашения. Далее мы разберем структуру самого договора с содержащимися в нем разделами:
Предмет
Данный раздел является основным в рассматриваемом виде соглашения. Под предметом подразумевается непосредственно то, по поводу чего договариваются контрагенты. В рассматриваемом нами примере предметом будут выступать работы по уборке снега с крыш домов.
Следует отметить, что от количества работ зависит их стоимость, поэтому в договоре важно указать конкретный перечень проводимых Подрядчиком работ.
Итак, ниже представлен типовой вариант такого раздела:
Исполнитель проводит комплекс следующих работ:
- ______________________________;
- ______________________________;
- ______________________________.
Работы проводятся по адресу ______________________________;
Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ, а также порядок их выполнения содержится в приложении 1 к настоящему соглашению;
Срок исполнения условий настоящего соглашения составляет ______________________________.
Цена контракта
Настоящий раздел предназначен для обозначения стоимости работ Исполнителя. Помимо размера денежного вознаграждения, в нем указывается порядок передачи денежных средств и вид оплаты. Итак, ниже представлен типовой образец раздела о цене:
Стоимость выполнения работ по уборке снега составляет ______________________________;
Оплата осуществляется в безналичном виде.
Права и обязанности
Обязательства контрагентов – важная составляющая в каждом виде договора. Именно поэтому важно чётко прописывать конкретные обязательства между контрагентами. Ниже мы разберем, как это может выглядеть:
Исполнитель вправе:
- Требовать перечисления денежной выплаты за проведение работ по уборке снега с крыши здания Заказчика.
Исполнитель обязуется:
- Выполнить поручение Заказчика, связанное с проведением уборки снега;
- Провести комплекс работ, заявленных в Приложении 1.
Заказчик вправе:
- Требовать осуществления работ в сроки, предусмотренные заключаемым соглашением.
Заказчик обязуется:
- Осуществить денежную выплату в адрес Подрядчика в установленном договором порядке
Заключение
После того, как стороны подпишут настоящее соглашение, договор подряда на уборку снега с крыш домов будет считаться заключенным.
Источник
Договор подряда на уборку и вывоз снега
Договор подряда на уборку и вывоз снега подразумевает соглашение, в рамках которого одна сторона выполняет поручение другой стороны в рамках требований Заказчика.
Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.
В настоящее время заключение соглашения со специализированными организациями по поводу вывоза и уборки снега является весьма частой практикой. Вызвано это, прежде всего, переменчивыми погодными условиями, в последствие которых многие территории являются попросту непроходимыми из-за выпавшего снега.
Работы по уборке и вывозу снега могут разниться в силу объемов. Так, к ним можно отнести:
- Проведение работ при использовании подметально-уборочных машин и подметально-уборочных тракторов;
- Проведение работ при использовании автосамосвалов для погрузки снега.
Так или иначе, различные организации имеют различный перечень оказываемых услуг, и заявка составляется согласно нуждам заказчика.
Если говорить о Контрагентах, то сторонами по рассматриваемому нами договору выступают следующие субъекты:
- Заказчик – лицо, поручающее другой стороне осуществить проведение работ, связанных с уборкой и вывозом снега с территории Заказчика, за оговоренное сторонами денежное вознаграждение;
- Исполнитель – лицо, выполняющее поручение Заказчика по проведению работ, связанных с уборкой и вывозом снега, за обусловленную договором денежную плату.
Если говорить о субъектном составе, то в качестве Подрядчика, как правило, выступают специализирующиеся организации.
В содержании настоящего договора, для успешного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, следует указать все необходимые условия. Обязательными условиями, в нашем случае, считаются:
- Данные о предмете договора (что конкретно обязуется выполнить Исполнитель);
- Информация о взаимных обязанностях сторон;
- Стоимость работ, связанных с исполнением поручений Заказчика.
Также, в качестве дополнительных условий можно рассматривать такую информацию, как:
- Обозначение сроков исполнения поручений;
- Ответственность сторон в случае нарушения условий сделки;
- Порядок урегулирования возникших между сторонами споров;
- Иные разделы.
В целом, при проведении таких работ составление максимально детализированного договора – не частая практика, так как организации предлагают шаблонный вариант. Однако мы рекомендуем Вам составлять такой договор, который может защитить ваши права в случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком.
Итак, рассмотрев характер работ на уборку и вывоз снега, ниже мы представим характеристику договора, который заключается в письменной форме:
Преамбула
Договор подряда на уборку и вывоз снега
Кириллов Алексей Юрьевич, паспорт 7777 777777, именуемый «Заказчик», с одной стороны
ООО «РазГрузчики», в лице Абрамова Владислава Игоревича, действующего в соответствии с положениями Устава общества, именуемый «Исполнитель», с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Преамбула выступает начальным звеном в договоре. В ее содержании непосредственно отображается информация о субъектах заключаемого соглашения. К такой информации относится:
- Имена участников соглашения;
- Документы сторон (в нашем случае это паспорт и Устав общества с ограниченной ответственностью);
- Далее прописываются роли Контрагентов, то есть, какое лицо выступает в роли Заказчика, а какое в роли Исполнителя.
Итак, мы разобрали основные характеристики содержания преамбулы, которые в дальнейшем помогут вам при составлении настоящего соглашения. Далее мы разберем структуру самого договора с содержащимися в нем разделами:
Предмет
Данный раздел является основным в рассматриваемом виде соглашения. Под предметом подразумевается непосредственно то, по поводу чего договариваются контрагенты. В рассматриваемом нами примере предметом будут выступать работы по уборке и вывозу снега с территории Заказчика.
Следует отметить, что от количества работ зависит их стоимость, поэтому в договоре важно указать конкретный перечень проводимых Подрядчиком работ.
Итак, ниже представлен типовой вариант такого раздела:
Исполнитель проводит комплекс следующих работ:
- ______________________________;
- ______________________________;
- ______________________________.
Работы проводятся по адресу ______________________________;
Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ, а также порядок их выполнения содержится в приложении 1 к настоящему соглашению;
Срок исполнения условий настоящего соглашения составляет ______________________________.
Цена контракта
Настоящий раздел предназначен для обозначения стоимости работ Исполнителя. Помимо размера денежного вознаграждения, в нем указывается порядок передачи денежных средств и вид оплаты.
Итак, ниже представлен типовой образец раздела о цене:
Стоимость выполнения работ по уборке и вывозу снега составляет ______________________________;
Оплата осуществляется в безналичном виде.
Права и обязанности
Настоящий раздел имеет своей целью закрепление обязательств между контрагентами. В положениях такого раздела могут фигурировать различные условия, в зависимости от договоренности между сторонами. Мы же, в свою очередь, представим наиболее типовые формулировки, которые представляют собой базисные требования.
Ниже мы представим примерный образец такого раздела, обозначив наиболее часто встречающиеся формулировки:
Исполнитель вправе:
- Требовать перечисления денежной выплаты за проведение работ по уборке и вывозу снега с территории заказчика.
Исполнитель обязуется:
- Выполнить поручение Заказчика, связанное с проведением уборки и вывоза снега;
- Провести комплекс работ, заявленных в Приложении 1.
Заказчик вправе:
- Требовать осуществления работ в сроки, предусмотренные заключаемым соглашением.
Заказчик обязуется:
- Осуществить денежную выплату в адрес Подрядчика в установленном договором порядке.
Заключение
После того, как стороны подпишут настоящее соглашение, договор подряда на уборку и вывоз снега будет считаться заключенным.
Источник
Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)
Договор подряда на уборку снега
(разовое выполнение работ)
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза.
1.2. Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:
— [ручная/механизированная] уборка территории от снега;
— уборка снега с крыш;
— удаление наледи (промышленными альпинистами);
— погрузка, вывоз и утилизация снега;
— обработка территории антигололедным реагентом.
1.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему.
Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные.
2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [цифрами и прописью] рублей.
2.2. Оплата суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].
3.2. Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором.
4. Обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.1.2. Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора.
4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.
4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить уборочные работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.
4.2.2. Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.
4.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.
4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.
4.2.5. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения. Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.
5.2. В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.
Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.
В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом.
6. Ответственность Сторон
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Подрядчика Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора.
6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые работы подлежат оплате в полном объеме.
6.4. В случае некачественного выполнения работ по уборке снега или нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере [значение] % от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.
8. Разрешение споров
8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.
9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.
9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
9.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
10. Реквизиты и подписи Сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
Приложение N [значение]
к Договору N [значение]
от [число, месяц, год]
на комплексную уборку снега, включающую вывоз, утилизацию и все дополнительные работы, оказываемые [указать наименование организации-исполнителя]
|Механизи-| Ручная | Уборка | Уборка |Удаление |Удаление |Обработка |
|рованная | уборка | снега с |снега со |сосулек, | наледи, |территории|
| уборка |снега, * | плоской | скатной |руб./метр|руб./час |антиголо- |
| снега, | | крыши, * |крыши, * |погонный | | ледным |
Источник