Договор на оказание услуг по подготовке тех документации

Договор подряда на разработку проектно-сметной документации

Договор подряда на разработку проектно-сметной документации подразумевает соглашение, в рамках которого одна сторона выполняет поручение другой стороны в рамках требований Заказчика.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

Проектно-сметная документация (ПСД) – это документация, характеризующая суть проекта, который в последствие может быть реализован. Данные документы могут иметь как графические, так и текстовые разделы, отражающие сущность создаваемого сооружения.

Говоря об обязательности составления ПСД, следует заметить, что она составляется в тех случаях, когда сооружение создается для реализации производственно-коммерческих целей. Так, при постройке каких-либо жилых домов указанная документация не является обязательным условием.

Если говорить о Контрагентах, то сторонами по рассматриваемому нами договору выступают следующие субъекты:

  • Заказчик – лицо, поручающее другой стороне осуществить работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации, за оговоренное сторонами денежное вознаграждение;
  • Исполнитель – лицо, выполняющее поручение Заказчика по проведению работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации, за обусловленную договором денежную плату.

Если говорить о субъектном составе, то в качестве Подрядчика, как правило, выступают специализирующиеся организации. Но не исключено, что договор может быть заключен как с индивидуальным предпринимателем, так и с физическим лицом.

В содержании настоящего договора, для успешного и взаимовыгодного сотрудничества между сторонами, следует указать все необходимые условия. Обязательными условиями, в нашем случае, считаются:

  • Данные о предмете договора (что конкретно обязуется выполнить Исполнитель);
  • Информация о взаимных обязанностях сторон;
  • Стоимость работ, связанных с исполнением поручений Заказчика.

Также, в качестве дополнительных условий можно рассматривать такую информацию, как:

  • Обозначение сроков исполнения поручений;
  • Ответственность сторон в случае нарушения условий сделки;
  • Порядок урегулирования возникших между сторонами споров;
  • Иные разделы.

Итак, настоящий договор заключается в письменной форме. Дав краткую описательную характеристику данному договору, ниже мы рассмотрим порядок его составления, обратив внимание на необходимые положения:

Преамбула

Договор подряда на разработку проектно-сметной документации

ООО «Люкс», в лице директора Сотникова Максима Витальевича, действующего согласно Уставу общества, именуемый в тексте соглашения «Заказчик», с одной стороны

ООО «Техно», в лице директора Вавилова Дмитрия Степановича, действующего согласно Уставу общества, именуемый в тексте соглашения «Исполнитель», с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула выступает начальным звеном в договоре. В ее содержании непосредственно отображается информация о субъектах заключаемого соглашения. К такой информации относится:

  1. Имена участников договора и представителей юридических лиц с указанием наименования организации или фирмы;
  2. Документы, на основании которых стороны действуют в рамках заключаемого соглашения (у общества с ограниченной ответственностью таким документом, как правило, является Устав);
  3. Далее прописываются роли участников сделки, то есть, какое лицо выступает в роли Заказчика, а какое в роли Исполнителя.

Итак, мы разобрали основные характеристики содержания преамбулы, которые в дальнейшем помогут вам при составлении настоящего соглашения. Далее мы разберем структуру самого договора с содержащимися в нем разделами:

Предмет

Данный раздел является основным в рассматриваемом виде соглашения. Под предметом подразумевается непосредственно то, на счет чего стороны договариваются. В рассматриваемом нами примере предметом будет выступать разработка проектно-сметной документации.

Итак, ниже представлен типовой вариант раздела о предмете в рамках договора подряда на разработку проектно-сметной документации:

  • Исполнитель обязуется осуществить комплекс работ по разработке проектно-сметной документации;
  • Разработанная ПСД должна соответствовать требованиям законодательства;
  • Конкретный перечень выполняемых Подрядчиком работ, а также порядок их выполнения содержится в приложении 1 к настоящему соглашению;
  • Срок исполнения условий настоящего соглашения составляет ______________________________.

Цена контракта

Настоящий раздел предназначен для обозначения стоимости работ Исполнителя. Помимо размера денежного вознаграждения, в нем указывается порядок передачи денежных средств и вид оплаты.

Итак, ниже представлен типовой образец раздела о цене:

  • Стоимость разработки ПСД составляет ______________________________;
  • Оплата производится в безналичном виде;
  • Оплата производится в момент ______________________________.

Права и обязанности

Настоящий раздел предназначен для обозначения взаимных прав и обязанностей сторон. Как правило, в нем содержатся общие положения, связанных с исполнением обязательств по заключаемому контракту.

Ниже мы представим примерный образец такого раздела, обозначив наиболее часто встречающиеся формулировки:

Исполнитель вправе:

  • Требовать перечисления денежной выплаты за проведение работ по разработке ПСД.

Исполнитель обязуется:

  • Выполнить поручение Заказчика, связанное с разработкой проектно-сметной документации;
  • Осуществить работы по разработке ПСД только после утверждения документации Заказчиком;
  • Провести комплекс работ, заявленных в Приложении 1;
  • Передать в адрес Заказчика разработанную документацию в электронном виде;
  • Нести ответственность за несоблюдение условий настоящего соглашения.

Заказчик вправе:

  • Требовать разработки ПСД в сроки, предусмотренные заключаемым соглашением.

Заказчик обязуется:

  • Осуществить денежную выплату в адрес Подрядчика в установленном договором порядке;
  • Нести ответственность за несоблюдение условий настоящего соглашения.

Заключение

После того, как стороны подпишут настоящее соглашение, договор подряда на разработку проектно-сметной документации будет считаться заключенным.

Источник

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

Разработка проектной документации всегда выполняется на основании соответствующего договора. Такие соглашения заключаются между заказчиком и проектной компанией, которая является исполнителем. В соглашении необходимо прописать все важные особенности сделки, чтобы исключить споры сторон.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации предусмотрен гражданским законодательством – ГК РФ статья 702. Такой документ представляет собой соглашение о подряде. По договору на выполнение работ по разработке проектной документации предметом сделки является готовый проект по монтажу инженерных сетей или строительству того или иного объекта. Для того, чтобы оформить договор на разработку проектной документации в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По выгодной цене они оперативно помогут составить документ.

Договор на разработку проектной документации: содержание

При заключении договора на выполнение работ по разработке проектной документации следует очень подробно оговаривать объем обязанностей исполнителя. Основные пункты договора необходимо рассмотреть подробнее:

  • Договор оформляется с обязательным указанием даты подписания, сведений о сторонах сделки с отражением полного наименования и юридического адреса;
  • Договор включает описание всех работ, которые должен выполнить исполнитель. Например, это могут быть геодезические работы, подготовка на их основании проекта. В договор могут включаться положения о составлении исполнителем сметы;
  • Договор должен содержать условия о сроке подготовке готовой документации. При этом заказчик обязан предоставить исполнителю необходимые для работы исходные данные;
  • В договоре обязательно подробно оговаривается стоимость работ. Кроме того, в договоре необходимы положения о сроках передачи денег исполнителю после завершения работы.

Подготовка подробного договора с четкими формулировками позволит исключить споры и некачественное выполнение заказа.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации: особенности

Указанные договоры готовятся в свободной форме. Четких требований к их форме нет. Поэтому, подойдет распечатанный образец заполнения в виде типового бланка. Заполнение бланка происходит сторонами самостоятельно.

Обязательное нотариальное заверение не предусмотрено. Однако оно станет дополнительной гарантией взаимопонимания сторон и отсутствия у них разногласий. Ведь нотариус проверяет паспорта, разъясняет особенности соглашения. Уже никто не сможет сослаться на неясности или на юридическую неграмотность.

Договор подряда на разработку проектной документации: порядок подписания

Подписи должны стоять на каждом экземпляре соглашения. Оно подписывается каждой стороной собственноручно. При этом разрешается действовать по доверенности. Тогда в доверенности должно быть отражено такое право лица.

Источник

Договор на оказание услуг по разработке технической, нормативной и методической документации

на оказание услуг по разработке технической, нормативной и методической документации.

г. Ханты-Мансийск «___» _________ 20___ г.

-Хантос», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые стороны заключили настоящий договор об оказании услуг по разработке технической, нормативной и методической документации (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по разработке технической, нормативной и методической документации, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Объем, содержание и сроки оказания Услуг определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Сумма по настоящему Договору составляет:___________ (_____________) рублей, кроме того НДС 18% ___________(_______________) рублей.

2.2. В стоимость услуг, оказываемых Исполнителем согласно настоящему договору, включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг по настоящему Договору.

2.3. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt’s Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты оказанных услуг, объемов оказываемых услуг, производственной программы оказания услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

2.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости услуг и/или изменения иных условий) Исполнителю. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все слуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за оказанные услуги.

Читайте также:  Договор подряда удержание результатов работ

2.5. За оказанные услуги Заказчик производит оплату денежными средствами на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение месяца, начиная с 1 числа месяца следующего за отчетным, после предоставления в ООО «Газпромнефть-Хантос» регламента и/или аналитического отчета, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, и оригинала счета-фактуры, при условии их предоставления в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.

2.6. Датой исполнения обязательств по оплате фактически оказанных услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Заказчик вправе задержать оплату оказанных услуг в случае представления ненадлежаще оформленных актов сдачи-приемки и счета-фактуры до устранения замечаний в их оформлении.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.

3.2. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги в соответствии с требованиями Заказчика.

3.3. Исполнитель обязан оказывать услуги по разработке технической, нормативной и методической документации с привлечением персонала имеющего соответствующие квалификационные удостоверения и инженерно-технического работника, ответственного за проведение услуг.

3.4. Исполнитель обязан представлять в срок, в соответствии со статьей 5.1 настоящего договора после окончания каждого этапа оказания услуг (приложение 1), акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются месторождение, наименование и инвентарный номер трубопровода, фактические объем и стоимость оказанных услуг и проставляется виза согласования ответственного лица структурного подразделения, на месторождении которого оказывались услуги.

3.5. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем из своих материалов, своими силами и средствами.

3.6. Исполнитель имеет право привлекать с предварительного письменного согласия Заказчика для оказания услуг по данному договору третьих лиц, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия и результаты оказанных третьими лицами услуг как за свои собственные.

3.7. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории Заказчика в течение всего времени производства услуг. Запретить курение в не установленных местах. Работать в спецодежде установленного образца и в защитных касках.

3.8. При передвижении транспортных средств по территории ООО «Газпромнефть-Хантос» Исполнитель обязан соблюдать скоростной режим, установленный на территории месторождений ООО «Газпромнефть-Хантос (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 01.01.2001г. с изменениями и дополнениями).

3.9. Исполнитель обязан все 100% используемых транспортных средств и автобусов для перевозки персонала оборудовать ремнями безопасности.

3.10. Исполнитель соблюдает требования нормативно-методического документа СК-12.01.02 «Организация пропускного и внутриобъектного режима», утверждённого Приказом -Хантос» № 000 –П от 01.01.2001г.

3.11. При возникновении аварий, пожара Исполнитель обязан сообщить о происшедшем Администрации Заказчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти, и до прибытия специалистов Заказчика, организовать координацию действий персонала по локализации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды.

3.12. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых услуг и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого-либо работника, привлекаемого для оказания услуг по Договору. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.

3.13. Настоящим Исполнитель обязуется защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим оказанием Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков. Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с оказанием Исполнителем услуг по Договору, Исполнитель обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.

3.14. Исполнитель обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами при нарушении Исполнителем действующего законодательства в области охраны окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.

3.15. Исполнитель обязуется соблюдать Требования -Хантос» определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору (Приложение 2),. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы услуг на объектах Заказчика.

3.16. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком в части нарушений, возникших при оказании услуг Исполнителем и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в плане мероприятий.

3.17. Исполнитель обязан предоставить в Управление промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды -Хантос» (по или на электронную почту *****@) :

— ФИО и должности лиц, имеющих право подписывать акты проверок, аудитов, разрешительную, исполнительную и другую документацию на месте производства работ согласно предмета настоящего договора при выполнении работ на месторождениях в зоне производственной деятельности -Хантос». Непредставление списка ответственных лиц Подрядчиком будет расцениваться как несоблюдение со стороны подрядной организации условий настоящего договора.

3.18. Исполнитель обязуется соблюдать при производстве работ на объектах и месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос» законодательные и нормативные акты РФ, локальные нормативные акты ООО «Газпромнефть-Хантос» в области безопасности движения, правил перевозки грузов (в т. ч. опасных и негабаритных) и пассажиров.

3.19. Исполнитель обязан оформлять разрешения, производить начисления платежей и оплату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов производства и потребления, образующихся в процессе деятельности Исполнителя.

3.20. Исполнитель обязан заключать договоры на размещение отходов производства и потребления, образующиеся в процессе деятельности Исполнителя.

3.21. Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить электроэнергией свои производственные и бытовые объекты и выполнить услуги по договору от собственного источника электроэнергии или при наличии технической возможности у Подрядчика от его сетей при соблюдении Исполнителем следующих условий:

1. Запросить у эксплуатирующей организации и выполнить в полном объёме технические условия на присоединение электроустановок к сети;

2. Заключить договор на поставку энергоресурсов с энергосбытовой организацией.;

3. Ежемесячно до 25 числа отчётного месяца предоставлять и согласовывать с Управлением Энергообеспечения Подрядчика объём фактически потреблённой электроэнергии.

3.22. Подключение к сети электрооборудования исполнителя производится эксплуатирующей организацией по заявке установленной формы, после оказания в полном объеме требований технических условий на присоединение, в т. ч. получения «Акта-допуска в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре.

3.23. Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности».

3.24. Оплату потребленной электроэнергии осуществляет Исполнитель за счет собственных средств.

3.25. Ответственность за увеличение сроков оказания услуг по договору из-за отсутствия точки подключения к электрической сети по какой-либо причине в полном объёме лежит на Исполнителе.

3.26. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным Исполнитель представляет в отдел охраны окружающей среды Заказчика отчет об объеме водопотребления и водоотведения согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.27. Исполнитель является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при оказании услуг, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком).

3.28. В процессе оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта услуг и мест базирования организации от собственного мусора и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности.

3.29. Исполнитель обязуется соблюдать «Положение о взаимодействии и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах -Хантос»» (Приложение ).

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги, согласно подписанным сторонами Актам сдачи-приемки услуг и в сроки, согласно условий настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право изменять номенклатуру работ, сроки выполнения работ в пределах суммы настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется своевременно передавать необходимые для анализа и выдачи рекомендаций материалы (Ежедекадно — отчет по закачке ингибитора, кустовые дебиты жидкости) Установить 20 числа ежемесячно последний срок передачи информации для написания отчета текущего месяца

4.4. Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя необходимыми для оказания услуг сведениями и документами, передаваемыми по акту приема-передачи

4.5. Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Исполнителя (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории Заказчика.

4.6. Заказчик имеет право проверить в любое время порядок и качество оказания услуг, предусмотренных Договором.

Читайте также:  Договор найма квартиры образец с правом регистрации

5. Порядок приемки услуг

5.1. Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору.

5.2. По завершению услуг Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику «Акт приемки-передачи оказанных услуг», и оригинал «Счета-фактуры», подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии указанных документов в течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го (первого) числа месяца, следующего за отчетным.

5.3. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам.

5.4. В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи оказанных услуг» Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

5.5. При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи оказанных услуг» Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

5.6. В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, объемы оказанных услуг будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода оказания услуг.

5.7. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на услуги Исполнителя Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами услуг и применяются при расчете стоимости объема услуг, согласуемого Сторонами после внесения изменений.

5.8. Ежемесячно Стороны обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

5.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя — документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

5.10. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

5.11. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

5.12. Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

5.13. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

5.14. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

5.15. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

5.16. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику подписанный главным инженером аналитический отчет, в течение 5-х рабочих дней после оказания услуг, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, кроме того, Исполнитель обязуется один раз в десять дней предоставлять промежуточные отчеты по скорости коррозии в электронном виде. Установить 20 числа ежемесячно последний срок принятия информации для написания отчета текущего месяца.

5.17. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в 2-х (двух) дневный срок после приостановки оказания услуг. В этом случае Заказчик обязан в 10-ти (десяти) дневный срок, рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг.

5.18. При остановке услуг по Договору по инициативе любой из Сторон, в течение 5 (пяти) дней с момента остановки Сторонами оформляется двусторонний Акт, который является основанием для оплаты оказанного Исполнителем объема услуг.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. Исполнитель не несет ответственность за качество разрешительной документации, передаваемой Заказчиком. Исправление оказанных услуг, необходимость проведения которых была вызвана недостатками технической документации Заказчика, выполняются за счет Заказчика.

6.3. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

6.5. За каждый факт появления работника Исполнителя на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, оружия, орудий охоты и ловли Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере пятнадцать тысяч) рублей.

Выявление 3 (трех) фактов и более появления работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя) на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя (работников субподрядчика Исполнителя), находящихся на территории Объектов, веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое либо токсическое опьянение, даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков».

Фиксация перечисленных фактов осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика, либо работниками частных охранных предприятий, привлекаемых Заказчиком. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя (тел.__________) о наступлении перечисленных событий Работник Исполнителя, виновный в наступлении этих событий, должен быть ознакомлен с составленным актом под расписку. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.

6.6. В случае нарушения Исполнителем и/или привлекаемыми им к оказанию услуг лицами скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос», зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем «Заказчика» на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании показаний прибора, регистрирующего скорость, Исполнитель уплачивает штраф в размере 15 000 рублей (пятнадцать тысяч рублей) за каждый такой случай.

Копия Акта, составленного в соответствии с настоящим пунктом выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также в течение 10 дней со дня составления направляется Исполнителю (Автотранспортному предприятию, др.) способом, позволяющим подтвердить его получением (нарочным, заказным письмом и т. п.) требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт считается оформленным надлежащим образом. После получения копии Акта Исполнитель в течение 30 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика. В случае неполучения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с Актом, то Акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора в отношении Исполнителя.

6.7. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение оказания вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить оказание Услуг, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушенияПятьдесят тысяч рублей).

6.8. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причинённый ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в услуге объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД)», который подписывается уполномоченными представителями сторон.

6.9. Несоблюдение Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, экологических требований, а также требований по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, создающих предпосылки для возникновения аварийной ситуации, инцидентов, травмирования, при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере до 100 000 рублей за выявленные нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением. Все перечисленные случаи в пункте фиксируются актом, подписанным уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя.

Читайте также:  Договор на оказание услуг наследств

При составлении акта представитель Исполнителя имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Исполнителя от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.

В течение 14 дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Исполнителю. После получения копии акта Исполнитель в течение 5 дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить Заказчика».

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Исполнителя возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, то акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом.

6.10. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания стороной по договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания стороной претензии в добровольном порядке и взыскания стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

6.11. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.

6.12. Исполнитель может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. Письменное согласие Заказчика оформляется путем подписания со стороны -Хантос» Уведомления об уступке прав требования. В случае уступки права требования по настоящему Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования.

6.13. В случае привлечения для оказания Услуг субисполнителей, не согласованных с Заказчиком, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% (три процента) от Договорной цены за каждый отдельный случай.

6.14. В случае разглашения информации, составляющей Коммерческую тайну и иной конфиденциальной информации третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны, виновная сторона помимо убытков, причиненных разглашением, уплачивает другой стороне штраф в размереПятнадцать тысяч) рублей за каждый такой случай.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

7.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

7.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

7.4. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным оказание договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки оказания обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную Сторону права ссылаться в будущем на указанные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего оказания обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Стороны при необходимости изменения стоимости, объема, перечня и срока исполнения оказываемых услуг заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Исполнителя о предстоящем расторжении не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты расторжения Договора, при этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги, без возмещения убытков.

9.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в период его действия.

10. Ключевые показатели эффективности

Качество услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, оценивается на основании ключевых показателей эффективности (КПЭ) (Приложение 4):

10.1. Временные показатели:

10.1.1. Соблюдение графика производства полевых услуг

10.1.2. Соблюдение графика предоставления отчетных материалов

10.2. Технологические показатели:

10.2.1. Качество услуг

10.3. Показатели физического объема и номенклатуры:

10.3.1. Объем услуг

10.4. Показатели ППБ и ООС

10.4.1. Нарушение правил

10.5. Организационные показатели

10.5.1. Культура производства

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____» ______ 20___ г. и действует по «____» _______ 20____г.,(включительно), а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

11.3. Взаимоотношения Сторон, возникающие в рамках настоящего Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности

11.4. Все Приложения, Акты и Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11.5. После вступления настоящего Договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора теряет силу.

11.6. При изменении банковских реквизитов Исполнитель обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика, путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

11.7. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

11.8. При оказании Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.10. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты *****@ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

11.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

а) Приложение 1. «Техническое задание»;

б) Приложение 2. «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты».

в) Приложение 3. «Перечень нормативных документов по промышленной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите -Хантос».

г) Приложение 4. «Ключевые показатели эффективности»

д) Приложение 5. «Антикоррупционные обязательства»

е) Приложение 6. «Положение о взаимодействии и организации безопасного производства работ подрядными организациями на объектах -Хантос».

Адреса и банковские реквизиты сторон

Юридический адрес / местонахождение:

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста