Договор на оказание услуг по изготовлению мебель

Договор подряда на изготовление мебели

Договор подряда на изготовление мебели выступает соглашением, по которому одна из сторон выполняет поручение контрагента за оговоренную денежную сумму.

Внимание! Этот документ можно скачать в КонсультантПлюс.

Многие люди, в силу трепетного отношения к дизайну и интерьеру, предпочитают заказывать мебель в соответствии со своими предпочтениями, нежели выбирать из уже изготовленной продукции по определенным стандартам.

В силу этого, существует множество организаций, которые занимаются собственным производством, производят замеры, подбор материалов, составляют дизайн-проект в точности с предпочтениями Заказчика.

При проведении таких работ между сторонами возникает договоренность об изготовлении мебели для различных нужд, и, как правило, составляется договор.

Рассматривая субъектный состав, при заключении рассматриваемого соглашения выступают следующие контрагенты:

  1. Заказчик – лицо, дающее Исполнителю поручение на проведение комплекса определенных работ, которые направлены на изготовление мебели за соответствующую денежную выплату;
  2. Подрядчик – лицо, осуществляющее проведение комплекса работ по изготовлению мебели в пределах требований Заказчика.

Под Подрядчиками в данном виде договора, чаще всего, выступают организации, специализирующиеся на проведении рассматриваемых работ (сервисные центры). Также возможны иные виды субъектов, например ИП или Физические лица.

В разделах самого договора, для его надлежащего исполнения мы рекомендуем прописать все условия, от которых напрямую зависит качество проведенных работ. В качестве обязательных условий можно выделить:

  • Предметные данные (условия о том, какие конкретно работы будут выполнены Подрядчиком);
  • Цена оказываемых Подрядчиком услуг;
  • Данные об обязанностях и правах сторон.

Говоря о дополнительных условиях, понимаются разделы, которые внесут в содержание договора более обширную развернутость, однако их отсутствие глобально не скажется на исполнении договора в надлежащем виде. Таким образом, при желании обеих сторон, они могут обозначить следующие пункты:

  • Информация о сроках исполнения соглашения;
  • Отдельный раздел, посвященный ответственности субъектов в случае неисполнения сделки;
  • Раздел, посвященный порядку разрешения споров между сторонами.

В целом, при проведении таких работ составление максимально детализированного договора – не частая практика. Однако мы рекомендуем Вам составлять такой договор, который может защитить ваши права в случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком.

Итак, рассмотрев характер работ, ниже мы представим характеристику договора, который заключается в письменной форме:

Преамбула

Договор подряда на изготовление мебели

Лавров Юрий Анатольевич, паспорт 9999 999999, именуемый «Заказчик», с одной стороны

ИП «Древо», в лице Кондратьевой Анастасии Васильевны, свидетельство ______________________________, именуемый «Исполнитель», с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула в качестве самостоятельного раздела договора выступает практически во всех его видах. В ней обозначаются данные о контрагентах, между которыми заключается договор.

Следует выделить моменты, которые отображаются в её содержании:

  • В первую очередь, прописывается информация об именах субъектов;
  • Далее прикрепляются документы, согласно которым стороны выступают в качестве субъектов (паспорт, свидетельство, устав и т.д.);
  • В завершении указываются роли сторон как субъектов соглашения (кто по соглашению выступает Подрядчиком, а кто Заказчиком).

Вышеперечисленные позиции являются заголовком договора. Далее мы разберем отдельные самостоятельные разделы, непосредственно влияющие на его исполнение.

Предмет

Предметные данные выступают основой любого вида договора. В его содержании отображается информация о виде проводимых работ или оказываемых услуг. Во многих случаях Подрядчики используют уже заранее заготовленные шаблонные договоры. Поэтому, при заключении договора возможны приложения к нему, а также внесения в них определенных корректировок.

Так или иначе, в настоящем разделе прописывается перечень проводимых работ или оказываемых услуг, поэтому следует детализировать все позиции, чтобы в дальнейшем не возникало спорных ситуаций. Ниже мы приведем примерный вариант образца такого раздела:

Исполнитель осуществляет комплекс следующих работ:

  1. ______________________________;
  2. ______________________________;
  3. ______________________________.

Комплекс вышеперечисленных работ осуществляется по адресу: ______________________________;

Срок выполнения работ составляет ______________________________.

Стоимость услуг

Цена проведения работ выступает самостоятельным разделом при заключении договора. В ней обозначается не только сумма, которую обязуется выплатить Заказчик, но и порядок/вид оплаты

Ниже мы разберем примерный образец составления такого раздела:

Стоимость оказания услуг по изготовлению мебели составляет ______________________________;

Цена расходных материалов входит в стоимость услуг по изготовлению мебели;

Выплата по договору проводится после выполнения и приёма-передачи работ;

Оплата проводится в ______________________________ виде.

Права и обязанности

Обязательства контрагентов – важная составляющая в каждом виде договора. Именно поэтому важно чётко прописывать конкретные обязательства между контрагентами. Следует отметить, что представленные ниже формулировки являются типовыми, и каждый договор может быть индивидуальным в зависимости от договоренности сторон.

Ниже мы разберем примерный образец составления такого раздела:

Подрядчик вправе:

  • В предусмотренном договорном порядке требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг по изготовлению мебели.

Подрядчик обязуется:

  • Своевременно и качественно провести работы, направленные на изготовление мебели;
  • Провести работы в соответствии с порядком их проведения, который прикреплен к договору в виде Приложения.

Заказчик вправе:

  • Требовать от Подрядчика своевременного и качественного проведения работ.

Заказчик обязуется:

  • Произвести выплату в надлежащем порядке и виде.

Заключение

После подписания сторонами составленного документа, договор подряда на изготовление мебели будет считаться заключенным.

Источник

Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Читайте также:  Виды договоров страхования финансовых рисков

г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

– помещение должно быть очищено от строительного мусора;

– старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

– температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

– полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

– стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

– стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

– на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

Читайте также:  Договор подряда стаж идет или нет

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

_________________ (____________) подпись____________________________

Источник

Договор на оказание услуг по изготовлению мебели

на оказание услуг по изготовлению мебели.

«____»_______________2012г. Санкт — Петербург

__________________________________Именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью , действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и\или мебельные комплектующие и передать результат работы Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить изготовленный набор мебели, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

Вид мебели, количество, комплектность, комплектация, материал, установка согласовываются сторонами в спецификации и эскизе, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии.

Качество изготовленной мебели должно соответствовать условиям договора.

На изготовленную мебель Исполнитель устанавливает гарантийный срок 18 месяцев, который исчисляется с момента приемки мебели Заказчиком.

Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленной мебели. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки мебели (при самовывозе), возникновение недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон.

Исполнитель обязан передать Заказчику мебель надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и техническим чертежам, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

Исполнитель обязан обеспечить Заказчика полным объемом информации об изготавливаемой мебели.

Срок изготовления мебели согласовывается сторонами в договоре. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т. п.). Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок исполнения заказа на срок до 30 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно или письменно) не позднее 3-х дней до установленного срока изготовления.

Перед наступлением срока изготовления изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности мебели и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

Заказчик в случае изменения места или времени доставки не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время или место доставки.

Исполнитель обязан доставить готовое изделие Заказчику в указанное им место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, включая, но, не ограничиваясь, стол-тумба угловая, пенал, по причине не прохождения их в собранном виде в дверные проемы, а также в случае доставки изделия на расстояние до пункта назначения свыше 200 км.

Доставка готовой мебели до квартиры (подъем на этаж) оплачивается отдельно. Стоимость услуг по подъему определяется в калькуляции и зависит от этажа и наличия/отсутствия лифта.

При наличии заказа на услуги монтажа изделие монтируется Исполнителем. Стоимость услуг по монтажу готового изделия на месте обговаривается в спецификации к заказу.

Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели.

При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счет.

В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере 1000 рублей либо Заказчик своими силами и за свой счет вывозит изделие из указанного Исполнителем места в согласованные сроки.

Исполнитель вправе досрочно доставить изделие Заказчику в дополнительно согласованные сроки.

Приемка изделия оформляется актом приема-передачи (один акт — приемка мебели без монтажа, другой акт — приемка услуги монтажа, если данная услуга обговорена настоящим договором и оплачена), подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта приема — передачи Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

Заказчик обязан осуществить проверку и принять изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт приема-передачи. При доставке и монтаже изделия Исполнителем, акт приема-передачи подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового изделия акт приема-передачи подписывается сторонами в месте получения изделия.

Читайте также:  Для чего госрегистрация договоров долевого участия

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акт приема-передачи, изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

В случае выявления Заказчиком при приемке изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте приема-передачи. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в её удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель устраняет недостатки в течение 20 рабочих дней с момента предъявления соответствующих требований.

Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового изделия (подписания акт приема-передачи).

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (например, ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление мебели производиться с учетом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится. Выравнивание полов, стен, потолков в помещении Заказчика, подключение к электросети, канализации, газопроводу при установке изделия Исполнителем не производиться.

4. Цена договора и порядок расчетов.

Общая сумма договора составляет:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ (в т. ч. стоимость выполнения работ ____________________________________________________________________________________________________).

Цены на материалы, работы, услуги по доставке, подъему, установке и общая сумма определяются в спецификации в момент заключения договора. Указанная цена является твердой и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

Оплата производится Заказчиком следующим образом:

— 60 % от суммы договора, что составляет ________________________________________________________________

__________________________________________________, Заказчик оплачивает авансом в момент подписания данного договора.

— 40 % от суммы договора, что составляет _________________________________________________________________

__________________________________________________, Заказчик оплачивает в момент доставки готовой мебели. Установка данной мебели осуществляется только после проведения окончательного расчета.

5. Сроки исполнения заказа.

Дата заказа «_____»__________________________2012г.

Дата изготовления заказа «_____»_________________________2012г.

6. Ответственность сторон.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленной мебели, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора, включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

В случае просрочки оплаты готового изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1% от стоимости изделия за каждый день хранения.

Если Исполнитель не передал изготовленную мебель Заказчику в установленный срок, или не передал её в полном объеме он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи), который не может превышать 3 дней. Кроме этого, Исполнитель за нарушение сроков оказания услуг уплачивает Заказчику неустойку из расчета 1 % от стоимости выполнения работ за каждый день просрочки.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего договора, включая, но, не ограничиваясь, пожар, наводнение, землетрясение, постановление государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке заказа, оформить его надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

В случае изменения адреса, реквизитов, телефонов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятидневный срок.

Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путем переговоров спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Неотъемлемой частью настоящего договора являются спецификация, эскиз, инструкция по уходу за мебелью.

9. Адреса и подписи сторон

г. Санкт — Петербург, п. Парголово _______________________________

ул. Ломоносова д.29 _______________________________

Санкт-Петербургский филиал _______________________________

Банк» г. Санкт-Петербург _______________________________

подпись___________________ подпись _______________________

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста