Договор на оказание услуг грузоподъемными кранами



Договор на оказание услуг по работе башенного крана

на оказание услуг по работе башенного крана

г. Челябинск «_______» ______________________ 2011 г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице

генерального директора _______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Кранмаш”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по устройству и разборке верхнего строения подкрановых путей и оказанию услуг по эксплуатации башенного крана КБ-______в соответствии с утвержденным Проектом Производства Работ (ППР)на объекте: ________________________________________Ориентировочный объем услуг по настоящему Договору составляет _________ руб.

2.1. До начала установки крана (не менее чем за 7 дней) предоставить Исполнителю для ознакомления и согласования Проект Производства Работ, имеющий положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Предоставить исполнителю необходимую информацию для подготовки договора а также копию Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Не позднее чем за 5 дней передать Исполнителю нижнее строение подкрановых путей (основание с уложенными на него сборными железобетонными плитами) с приложением актов на скрытые работы и заключения строительной лаборатории о плотности грунта в основании путей, а также привязку путей к осям здания на местности.

В согласованные сроки принять от Исполнителя по акту подкрановые пути, а также подготовленную строительную площадку для монтажа и демонтажа башенного крана, подготовить подъездные пути для автотранспорта и механизмов Исполнителя и обеспечить объект электроэнергией.

После приемки верхнего строения подкранового пути доукомплектовать путь дополнительными элементами обустройства (электрощит, кабельный лоток, ограждение, знаки безопасности, схемы строповки и веса грузов).

2.3. Обеспечить работу башенного крана не менее чем в 2-х сменном режиме, в выходные и праздничные — по заявке Заказчика.

2.4. Обеспечить охрану башенного крана на строительной площадке на все время производства работ краном (в рабочее время и нерабочие дни).

2.5. В соответствии с паспортными данными башенного крана обеспечить подачу электроэнергии мощностью не менее 100 кВт при стабильном напряжении 380 + 5 %, частоте тока 50 ГЦ и не допускать неравномерности загрузки фаз более 2 % (выписка из паспорта и руководства по эксплуатации прилагается).

2.6. Возместить ущерб, причиненный Исполнителю в случаях:

а) разукомплектования и поломки башенного крана, инвентарных грузозахватных приспособлений и устройств, подкрановых путей по вине Заказчика.

б) остановки башенного крана по вине Заказчика при нарушении Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ и невыполнения регламентов, указанных в СНиП – , РД и в утвержденном ППР. Простой крана в этом случае фиксируется сроками, указанными в Предписаниях органов надзора за безопасной эксплуатацией башенных кранов, а так же ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и ответственным за содержание кранов в исправном состоянии. Время простоя крана засчитывается как рабочее согласно п.2.3. и подлежит оплате.

2.7. Ответственный за безопасное производство работ кранами Заказчика обязан ежедневно производить допуск машиниста башенного крана с записью в вахтенный журнал.

2.8. Заказчик не имеет права передавать башенный кран для работы другим организациям и отдельным лицам без согласования с Исполнителем.

2.9. Организовывать работу таким образом, чтобы Исполнитель имел возможность приостановить эксплуатацию башенного крана для проведения периодического технического обслуживания (ТО) башенного крана.

2.10. Предупредить не менее, чем за 15 (пятнадцать) суток об отказе от дальнейшего использования башенного крана или о завершении работ на объекте и предоставить площадку для производства демонтажа и вывоза крана.

2.11. Содержать рельсовые подкрановые пути в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ Р “Пути наземные рельсовые крановые, Общие технические требования”, раздел 8 “Крановый путь”, Правил Госгортехнадзора ПБ , для чего каждые 10 дней (а во время непогоды – чаще) производить нивелировку подкрановых путей с последующей

записью в журнале о соответствии нормативным требованиям предельных величин отклонений подкранового пути от проекта по пяти параметрам. В случае отклонений — принимать меры по их устранению и доведению до нормативного состояния.

2.12. Обеспечить безопасное производство работ с применением башенных кранов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных ГГТН, главой 7 СНиП и ППРк:

— назначить приказом лиц из числа ИТР (начальников участков, прорабов, мастеров), аттестованных по статье 9.4.7. Правил ГГТН, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами на объекте и стропальщиков, аттестованных по статье 9.4.14. Правил ГГТН, и информировать об этом Исполнителя.

— председатель и члены постоянно действующей комиссии по проверке знаний рабочих Заказчика должны быть аттестованы в соответствии с РД, с участием инспектора Госгортехнадзора.

2.13. Незамедлительно ставить в известность Исполнителя о возникших неисправностях выделенных башенных кранов для принятия мер по их ремонту (тел. ). Ежедневно оформлять сменные рапорта башенных кранов, заверяя их подписью ответственного работника и печатью (штампом) своей организации.

2.15.В сроки и по договорным ценам, установленным настоящим Договором (см. п.. 4.1 настоящего Договора), осуществлять оплату за количество машино-часов, зафиксированных в предусмотренных Договором документах, включая простои по вине Заказчика. Простои подтверждаются двусторонним актом.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. В соответствии с утвержденным ППР выполнить в согласованные сроки следующие работы по устройству верхнего строения подкрановых путей:

-устройство рельсового пути по сборным железобетонным балкам типа ПБ,

-установка выключающих линеек и тупиковых упоров,

-устройство заземления рельсового пути,

-испытание подкрановых путей и крана перед сдачей последнего в эксплуатацию.

3.2. Произвести перебазировку башенного крана и его установку на объекте в соответствии с Проектом Производства Работ (ППР), а по окончании работ произвести его демонтаж и вывести конструкции крана с объекта в течение 10 дней с начала демонтажа.

3.3. Исполнитель производит техническое обслуживание башенных кранов в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, согласованным с Заказчиком.

Читайте также:  Виды договоров страхования финансовых рисков

3.4. Ежедневно предоставлять Заказчику для оформления сменные рапорта башенных кранов в 3-х экземплярах. В установленные настоящим Договором сроки (п. 2.15.) с участием представителя Заказчика оформлять двусторонние акты сверки количества отработанных машино-часов, включая простои по вине Заказчика.

3.5. Обеспечивает безопасную эксплуатацию крана в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором, главой СНиП и ППРк.

3.6. Обязуется при получении заявки от Заказчика о технической неисправности башенного крана, устранить неисправность в максимально короткие сроки, определенные двухсторонним актом.

3.7. Исполнитель имеет право проводить регулярную и тщательную проверку правильности использования башенного крана, включая право остановки крана в случае нарушения правил его технической эксплуатации.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Стоимость услуг (работ) определяется по договорной цене за 1 машино-час работы башенного крана за фактически отработанное время, а также за перебазировку, монтаж, демонтаж крана и устройству подкрановых путей и тупиковых упоров согласно Приложения №1 к настоящему договору.

Стоимость услуг может корректироваться по согласованию сторон, а при изменении цен по составляющим затратам себестоимости работ – в обязательном порядке.

В случае работы крана в выходные и праздничные дни стоимость услуг оплачивается Заказчиком с применением коэффициента 1,15.

4.2. Стоимость электроэнергии в тариф работы башенного крана не включена.

4.3. Сдача и приемка работ производится путем подписания Заказчиком не позднее 3-х дней после представления следующих документов:

— на перебазировку крана – акта о приемке выполненных работ;

— на работу башенного крана – акта о приемке выполненных работах с приложением сменных рапортов.

4.4. Заказчик обязуется подписывать сменные рапорта за отработанное время согласно п. 2.3 настоящего Договора.

4.5. Оплата услуг перебазировки башенного крана производится путем предварительной оплаты работ по перевозке, монтажу и наладке крана в полной сумме, а по работе крана – в срок до 10 числа следующего за отчетным месяца.

4.6. При неоплате услуг по работе крана более 10 дней (просрочка платежа) Исполнитель вправе приостановить эксплуатацию башенного крана на данном объекте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения одной из сторон условий настоящего Договора другая сторона вправе потребовать у виновной стороны возмещения всех понесенных, в связи данными нарушениями, убытков.

5.2. В случае простоя КБ, наступившего по вине Заказчика или Исполнителя (сверх взаимосогласованного срока) виновная сторона несет ответственность в виде взыскания штрафа в размере стоимости 1 маш.-часа работы крана за каждый час простоя.

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени производится по выставлению счета Исполнителем.

5.4. Выплата штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору, а также от возмещения причиненного ущерба.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.6. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора между сторонами, разрешаются путем переговоров.

6.2. При невозможности достижения компромисса между договаривающимися Сторонами споры и разногласия передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ и срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по выполнению работ на вышеназванном объекте (см. п. 1.1. настоящего Договора).

7.2. Стороны по взаимному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и/или дополнения. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу при письменном исполнении и оформлении подписями уполномоченных представителей сторон, скрепленными печатями и являются его неотъемлемой частью.

7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора виновная сторона возмещает другой все понесенные в связи с прекращением действия убытки.

7.5. Досрочное расторжение Договора допускается в следующих случаях:

— при взаимном согласии сторон;

— при консервации строительного объекта или фактического прекращения строительных работ на объекте;

— при задержке оплаты за работу крана свыше одного месяца

— при длительности форс-мажорных обстоятельств более 2 месяцев для любой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Россия 454045 г. Челябинск ул Маслобазовая 5 офис 10

к/с в ГРКЦ ГУ банка РОССИИ по Челябинской области

Источник

Договор оказания услуг специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования

специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных

машин, механизмов и оборудования № _____________

г. Кингисепп «_____ » ____________ 201___ г.

индустриальная компания», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и __________________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили на­стоящий Договор о нижеследующем:

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования, именуемые далее по тексту «Техника», а Заказчик принимает их и производит оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Договор принимается к исполнению Исполнителем после получения факсимильной (тел./ф. 8-813-75-4-65-52) или электронной копии (e-mail: *****@***ru) надлежаще оформленной заявки Заказчика, форма которой установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2. Исполнитель рассматривает возможность, либо невозможность предоставления Техники и уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) часов после получения Заявки.

2.3. Минимальный срок заказа техники составляет 6 (Шесть) машино-часов, если иное не согласовано сторонами, отражено в Заявке и подписано Сторонами.

2.4. Техника предоставляется с водителем (машинистом). Оплата услуг водителя, топливо и ГСМ включены в стоимость.

2.5. Техника, предоставляемая по настоящему Договору, должна использоваться Заказчиком по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.

Читайте также:  Как заключить договор социального найма поднайма жилого помещения

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. В любое время проверять порядок использования Заказчиком Техники на соответствие условиям настоящего договора.

3.1.2. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной Техники, потребовать досрочного возврата Техники с выплатой штрафа, указанного в п. 5.6. настоящего договора.

3.1.3. При осуществлении грузоперевозок оказывать экспедиторские услуги: получать товарно-материальные ценности от сторонних организаций по доверенности Заказчика, осуществлять транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Заказчика, в том числе, действуя в интересах Заказчика, по его заявкам осуществлять работы по организации транспортировки отходов производственной деятельности Заказчика с территории, указанной в Заявке в специально отведенные места.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Предоставить Заказчику Технику в количестве и в срок, указанные в согласованной заявке, в противном случае, уведомить Заказчика путем факсимильного сообщения о невозможности предоставления Техники не менее чем за 14 часов до начала работ.

3.2.2. Поддерживать надлежащее состояние Техники, нести расходы связанные с эксплуатацией Техники на объекте, включая осуществление ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Техники с обеспечением ее нормальной и безопасной работы в соответствии с целями, указанными в согласованных заявках.

3.2.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям, предъявляемым к эксплуатации строительной техники данного вида; в том числе каждый работник должен быть аттестован и пройти проверку знаний в установленном порядке, иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие его право на осуществление подобных работ.

3.2.5. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. Членами экипажа являются работники Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации Техники.

3.2.6. Обеспечить технический надзор за безопасной эксплуатацией Техники и содержать ее в технически исправном состоянии, согласно требованиям, установленными действующими нормами и правилами для каждого вида предоставленной Техники.

3.2.7. Высылать Заказчику надлежащим образом составленный и подписанный сменный рапорт на фирменном бланке Заказчика в сроки, установленные Договором. В рапорте не допускаются исправления и приписки, не заверенные Сторонами, в том числе записи в рапорт должны быть разборчивыми с проставлением подписей уполномоченных лиц и с указанием должностей, фамилий и инициалов подписавшего рапорт лица, печати (штампа) полномочного представителя Заказчика.

3.2.8. В случае возникновения оснований для споров на объекте, не вступая в переговоры на месте, незамедлительно сообщить о характере разногласий менеджеру , указанному по тел. 8-921-907-36-36.

3.2.9. Соблюдать все необходимые меры производственной, противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от услуг Исполнителя по настоящему договору в любое время, в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за оплаченные, но не оказанные услуги.

3.3.3. Заказчик вправе отказаться от дополнительных машино-смен, согласованных ранее, но не менее чем за 1 сутки до начала выполнения работ.

3.3.4. Продлить срок работы Техники, находящейся на объекте, сверх сроков указанных в заявке. При этом Заказчик гарантирует оплату дополнительных часов (указанных и подписанных в рапорте) не позднее 3 дней с момента переработки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Предоставить Исполнителю заполненный оригинал и/или факсимильную копию заявки, оформленную в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.

3.4.2. Своевременно оплачивать платежи за услуги Техники, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Исключить доступ к Технике третьих лиц, обеспечить сохранность Техники при нахождении ее на объекте Заказчика, в том числе и в нерабочее время, с момента ее появления на объекте до момента ее выхода с объекта.

3.4.4. Немедленно извещать Исполнителя о любом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его возникновения.

3.4.5. Не вскрывать предоставленную Технику и не производить какие-либо переделки, ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Исполнителя и участия специалистов Исполнителя.

3.4.6. При использовании Техники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об этом Исполнителя в Приложении №2.

3.4.7. Использовать Технику строго в целях и на объектах, оговоренных при подаче заявки, в соответствии с назначением техники, указанным в технической документации.

3.4.8. В случае невозможности оказания услуги на объекте Заказчика и по вине Заказчика, выявленной непосредственно в день оказания услуги, последний оплачивает Исполнителю сумму, равную ½ (минимальной) машино-смене заказанной техники.

3.4.9. Назначить ответственного за эксплуатацию техники на объекте с обязательным указанием его ФИО и должности в Приложении №2. Ответственный представитель Заказчика вправе давать распоряжения водителю (машинисту) по вопросам эксплуатации техники, а также заверять своей подписью с расшифровкой и/или штампом Заказчика товарно-транспортные документы, сменные рапорта и/или путевые листы с обязательным указанием фактически отработанного времени на объекте, времени начала и окончания работ. Сменный рапорт в равной степени как и Акт оказания услуг признается Сторонами документом, подтверждающим факт оказания услуги. Ксерокопия рапорта заверенного печатью Исполнителя предоставляется Заказчику по завершению работ. В случае разночтений Исполнитель обязуется предоставить для сверки оригинал рапорта в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя.

3.4.10. Предоставить Исполнителю подписанные акты выполненных работ (и приложения к ним) не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанных актов от Исполнителя. В случае непредставления актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика в указанный срок, обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными.

Читайте также:  Договор на оказание услуг по обшивке

3.4.11. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками, за исключением случаев, когда стропальщики предоставляются Исполнителем по заявке Заказчика, и соблюдать правила ГГТКН и СНиП.

3.4.12. Заказчик собственными силами обеспечивает снабжение техники электроэнергией в случае ее необходимости для эксплуатации техники на объекте.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору исчисляется в зависимости от количества машино-часов работы техники. Цена соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

Подача Техники на объект оплачивается Заказчиком, в соответствии с почасовой стоимостью работы Техники, в зависимости от удаленности объекта Заказчика от г. Кингисепп, и указывается в Заявке (Приложение ) Исполнителем. Необходимое время работы Техники указывается Заказчиком самостоятельно в Заявке (Приложение ).

4.2. Стоимость соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

4.3. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки при заказе Техники, ввиду чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Заказчику счетах может отличаться от Приложения №1 настоящего Договора.

4.4. При использовании Техники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по вине Заказчика, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену, указанную в Приложении №2. Если простой произошел по вине Исполнителя, то оплата производится за фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.

4.5. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости услуг, указанных в Прайс-Листе, предварительно уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней до начала действия нового Прайс-Листа.

4.6. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета Исполнителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до начала оказания услуг.

4.6.1. При оплате услуг по фактически отработанному времени, оплата Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней от даты получения счета.

4.7. Датой завершения расчетов считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Исполнитель не несет ответственность за предоставление техники, не отвечающей целям ее использования Заказчиком, в случае, если Заказчик указал неверные сведения.

5.2. В случае нарушения сроков предоставления техники либо ее непредставления по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в виде пени в размере 5 % (пяти) процентов от стоимости неисполненного обязательства за каждый час просрочки.

5.3. За нарушение сроков внесения платы за оказание услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в виде пени в размере 5% (пяти) процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.4.В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы техники, Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу техники, уведомив об этом Заказчика любым доступным способом.

5.5. Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб, причиненный утратой и/или повреждением (порчей) техники, на основании двустороннего акта о недостаче/повреждении оборудования, по средним рыночным ценам, действующим на момент подписания указанного акта.

5.6. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной техники, Исполнитель имеет право досрочного возврата техники с взысканием с Заказчика штрафа в размере стоимости целой машино-смены данной Техники, согласно Прайс-листу.

5.7. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации техники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим законодательством.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных, непредотвратимых обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, смерчи, ураганы и т. п.), признанные в качестве таковых соответствующими органами гидрометеорологической службы; пожары, признанные соответствующими органами пожарной безопасности в качестве таковых; забастовки, военные действия, террористические акты, признанные органами государственной власти; и прочие события, не зависящие от воли сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. Изменение финансовой ситуации в Российской Федерации (дефолт, деноминация, девальвация и проч.) не признается обстоятельством непреодолимой силы.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона, для которой произошло наступление таких событий, должна немедленно (не позднее 1 дня) известить другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны согласились, с тем, что Договор и все приложения к данному Договору, заключенные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

8.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

8.5. Действие настоящего договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон.

8.6. Прекращение действия настоящего договора или его расторжение не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп ул. Театральная д.1

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста