Для чего нужен или не нужен рамочный договор

Что такое рамочный договор простыми словами

Рамочный договор: что это за документ?

Рамочный договор – это, простыми словами, документ, который содержит общие условия сделки и предварительные договоренности сторон о том, как будет происходить дальнейшее сотрудничество. Обязательства сторон могут быть уточнены и конкретизированы путем заключения отдельных соглашений, подачей заявок одной из сторон или иным способом, предусмотренным рамочным договором.

Оформление рамочного договора сопровождается определенными рисками. Например, наличие двусмысленных формулировок дает контрагенту возможность уклониться от исполнения обязанностей. Примером рамочного договора можно назвать соглашение о строительстве здания, когда в тексте документа прописано, что один субъект хозяйствования обязуется построить здание в соответствии с требованиями другого субъекта, но конкретные работы и сроки их выполнения не указывают, они будут оговорены в другом отдельном договоре.

До июня 2015 года в российском законодательстве отсутствовало понятие «рамочный договор». На практике стороны сделки использовали аналогичный документ – организационное соглашение. Термин был введен законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ. Определение рамочного договора и порядок его применения приведены в ст. 429.1 ГК РФ, его можно полностью прочитать в системе КонсультантПлюс:

Если вы не можете сразу перейти по ссылке, оформите предварительно доступ в систему КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня — наша ссылка позволяет временно использовать пробную версию системы.

Чем рамочный договор отличается от остальных от обычного и предварительного договоров

Предметом стандартного договора является оказание конкретных услуг, выполнение оговоренного перечня работ, поставка товара с четко определенным ассортиментом и количеством и т.п. Без указания этих условий договор будет читаться недействительным.

В предварительном договоре прописывают только предмет будущей сделки (работы, товары, услуги), при этом на участников сделки возлагается обязательство в будущем заключить основной договор.

Рамочный договор на оказание услуг, выполнение работ или поставку продукции закрепляет только общие правила взаимодействия сторон по исполнению сделки без согласования ее предмета. Документ не требует обязательного заключения основного договора в будущем.

Когда нужен рамочный договор

Рамочный договор поставки продукции или предоставления услуг рекомендуется оформлять, в частности, в таких случаях:

  • Участники сделки планируют сотрудничать в течении длительного периода времени, но конкретные условия выполнения взаимовыгодной деятельности еще не определены и могут меняться.
  • Есть необходимость в фиксировании достигнутых соглашений в том случае, когда одна из сторон еще не определилась с основными требованиями договора.
  • Надо предусмотреть условия для всех сделок, заключаемых в перспективе.
  • Еще не установлены точные объемы поставки продукции.

Бланк по теме: Рамочный договор поставки Посмотреть Скачать

Рамочный договор можно заключать на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг. Документ подходит для использования в самых разных сферах: торговля, перевозка грузов, строительство и т.д. Также данный договор оформляют при размещении государственных и муниципальных заказов, когда оплата происходит по безналичному расчету из бюджета.

Какие условия надо включить в рамочный договор

Документ не имеет унифицированного образца, при его оформлении следует руководствоваться стандартными требованиями к оформлению договоров. Обязательные условия рамочного договора:

  • Вид услуг, работ, товаров с указанием документа, в котором конкретизируется предмет сделки (наименование, цена, количество и т.д.).
  • Достигнутые участниками сделки общие правила взаимодействия.
  • Порядок выполнения обязательств.
  • Порядок поставки продукции (оказания услуг, выполнения работ) и порядок приемки.
  • Порядок внесения оплаты.
  • Момент перехода права собственности.
  • Ответственность участников сделки.
  • Порядок урегулирования споров.
  • Порядок обмена документами.
  • Порядок согласования условий по дополнительным договорам, соглашениям и иным документам.
  • Размер штрафных санкций, которые будут действовать при нарушении сторонами согласованных условий.

Рамочный договор услуг или поставки продукции заключается один раз, а в дальнейшем стороны обмениваются допсоглашениям, спецификациями, заявками и другими уточняющими документами, в которых должно указываться, что они оформляются в целях исполнения рамочного соглашения. Отношения сторон, не урегулированные дополнительными договорами, регулируются общими положениями рамочного договора.

Как правильно составить рамочный договор

Документ будет считаться действительным, если его подпишут все участники сделки. Заверение печатью требуется при ее наличии.

Рамочный договор всегда необходимо оформлять в письменном виде независимо от срока его действия. Регистрация в госструктурах не требуется даже если обязательна регистрация заключенного впоследствии дополнительного договора.

Стандартная структура рамочного договора:

  • Преамбула. Здесь указывают наименование документа, дату и место составления, сведения об участниках сделки.
  • Раздел «Предмет соглашения». Здесь перечисляют наименование товаров или услуг, порядок поставки и приемки, сроки.
  • Раздел «Порядок проведения расчетов».
  • Раздел «Права и обязанности сторон».
  • Раздел «Ответственность сторон».
  • Раздел «Дополнительные условия».
  • Реквизиты и адреса сторон.

Таким образом, рамочный договор – это, простыми словами, документ, который определяет границы и рамки взаимодействия и условий сотрудничества сторон. Он заключается в случаях, когда участники сделки достигли согласия по общим вопросам, но не определили, например, конкретный объем и стоимость поставок, работ, услуг. Эти вопросы подлежат уточнению в дополнительных соглашениях и иных документах, которые стороны заключат в дальнейшем.

Источник

Какой договор считается рамочным и как его применять

Рассмотрим, что понимают под рамочным договором, какие условия в него включить, а также как такой договор применять и какие есть риски при работе по нему.

1. Что такое рамочный договор

Единого понятия рамочного договора в законодательстве нет.

На практике под ним понимают договор, который заключен на длительный срок, не содержит всех необходимых условий и предполагает их согласование сторонами в будущем.

Например, стороны заключают договор поставки сроком на год. В нем указано наименование товара, согласовано условие о его цене, порядке оплаты, ответственности, порядке разрешения споров и т.д. При этом количество товара, место и срок его доставки определяются исходя из заявок покупателя, принятых поставщиком. Заявки должны быть подписаны сторонами договора и являются неотъемлемой его частью. В таком случае договор поставки считается рамочным.

Примечание
Определение рамочного договора для целей закупок Нацбанком за счет собственных средств содержится в Инструкции от 19.06.2018 N 275.
Так, под ним понимают договор, который применяют при закупках однородных товаров (работ, услуг), когда невозможно заранее определить точный объем и конкретные сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), но может быть определена стоимость за единицу каждого вида товара (работы, услуги). Номенклатура, объемы и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в данном случае определяются заявками заказчика, которые он направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в установленном в договоре порядке (п. 1), абз. 15 п. 3.

2. Какие условия включить в рамочный договор

В рамочный договор обычно включают условия, которые остаются неизменными на протяжении всего взаимодействия сторон:

— порядок согласования условий, которые изначально не указаны в рамочном договоре (открытых условий);

— порядок рассмотрения споров;

— основания и порядок расторжения договора;

— срок действия договора;

— условие о форс-мажоре и др.

Необходимо отметить, что любой договор считается заключенным, только если в нем согласованы все https://ilex-private.ilex.by/view-document/BECMB/20218/#M102365 существенные условия. И сделано это должно быть в требуемой законодательством форме (ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК). Поэтому соответствующие существенные условия стоит включить непосредственно в текст рамочного договора.

Если стороны подписывают рамочный договор хотя бы без одного существенного условия, нужно учитывать следующее. Такой договор не влечет возникновения договорных обязательств между сторонами. Чтобы он «начал работать», стороны должны подписать к нему приложение (допсоглашение и т.п.), из которого в совокупности с рамочным договором можно будет определить все существенные условия.

Обратите внимание!
Если хотя бы одна из сторон сделки — юрлицо, оформлять договор и все приложения к нему необходимо в письменной форме (подп. 1 ч. 1 ст. 162 ГК).

3. Как применять рамочный договор

При работе по рамочному договору необходимо дополнительно согласовать те условия, которые остались открытыми в договоре. Например, срок и место исполнения сделки, цену.

Рамочные договоры, как правило, содержат условия о порядке такого согласования. Если же он договором не определен, открытые условия можно согласовать путем:

— подписания приложений/спецификаций к договору;

— заключения допсоглашений к нему;

— подачи заявок одной из сторон и др.

Эти документы, а также те, которыми подтверждается исполнение обязательств, рекомендуем оформлять так, чтобы была видна их связь с рамочным договором. Это поможет избежать споров о применении условий рамочного договора к конкретной поставке, работе, услуге и т.д.

4. Какие есть риски при работе по рамочному договору

Можно выделить следующие риски:

1) признание договора незаключенным. Стороны часто подписывают рамочный договор, в котором отсутствуют все существенные условия. В нем они лишь определяют порядок их согласования, но в последующем эти условия не согласовывают. При заключении такого рамочного договора между сторонами не возникают договорные отношения (ч. 1 п. 1 ст. 402 ГК). Как результат:

— стороны не смогут потребовать друг у друга исполнения обязательств по такому договору. Например, поставить товар;

— невозможно будет взыскать законную неустойку, предусмотренную для соответствующего вида договора;

— нельзя будет применить ответственность, установленную рамочным договором;

2) приложения к рамочному договору могут быть расценены как самостоятельные договоры. Для этого достаточно, чтобы в них были указаны существенные условия для конкретного вида договора и не прослеживалась связь с рамочным договором. Признание приложения отдельным договором лишит стороны возможности применить условия, которые они предусмотрели в рамочном договоре. Например, о сроках и порядке оплаты, об ответственности и др.

Читайте этот материал в ilex >>*
*по ссылке Вы попадете в платный контент сервиса ilex

Источник

Возможно ли подписать рамочный договор для закупок

Рамочные контракты — это договоры, которые определяют общие условия сотрудничества сторон, но не конкретизируют их подробности. Такие соглашения не содержат одного или нескольких существенных условий: конкретного предмета, конечной цены соглашения или сроков исполнения.

Природа рамочного договора

О том, что означает рамочный договор, сообщает ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ. Это понятие в законодательстве введено для официального узаконивания существовавшей и чрезвычайно распространенной практики. Суть взаимоотношений сторон открытого контракта в том, что в его тексте устанавливаются только общие условия взаимодействия без конкретики. Конкретизация происходит отдельными соглашениями, заявками или письмами.

Вот пример, что такое рамочный договор поставки: соглашение заказчика и организации, занимающейся поставкой определенной группы товаров. В продаваемой группе несколько наименований товара, различающихся между собой. У заказчика нет возможности точно установить, в какой момент возникнет потребность в товарах поставщика, каких наименованиях и в каком количестве. Стороны заключают открытое соглашение, где оговаривают, что заказчик, когда у него появится потребность, направляет поставщику, например, заявку, в которой указывает конкретное наименование, цену и количество необходимых товаров.

Читайте также:  Договор займа между юридическими лицами с ндс или без

Существенные условия поставки согласуются сторонами не в самом тексте контракта, а позже — в дополнительных документах. Так на примере поставки демонстрируется, что такое рамочный договор простыми словами и как стороны организуют взаимодействие по нему.

В тексте самого рамочного контракта следует предусмотреть:

  • сферу деятельности контрагента: поставка, работы, услуги;
  • порядок детализации закупки: каким документом заказчик заявляет о возникшей у него потребности;
  • сроки выполнения обязанностей контрагента после согласования конкретных условий и сроки оплаты исполнения;
  • пени, штрафы;
  • порядок урегулирования разногласий;
  • обстоятельства непреодолимой силы;
  • порок изменения и расторжения соглашения, срок его действия.

Как отличить договор с открытыми условиями от других сделок

Открытое соглашение не следует путать с опционом и предварительным соглашением:

  • отличие рамочного договора от обычного в том, что заказчик не покупает возможность в дальнейшем совершить сделку. При заключении открытого контракта никаких денег заказчик не перечисляет, все выплаты происходят только в счет фактического исполнения контрагентом его обязательств;
  • отличие рамочного договора от предварительного соглашения в том, что предварительная сделка содержит правила, на которых в дальнейшем стороны заключат основной контракт. То есть он уже содержит существенные условия будущей сделки, конструкция открытого контракта создается, чтобы освободить стороны от заблаговременного продумывания существенных условий.

Как применять рамочные соглашения

Говоря о том, что значит открытый договор для организации, отметим, что это возможность не заключать множество однотипных сделок с одним и тем же контрагентом, каждый раз согласуя все его пункты. Рамочный контракт позволяет:

  • не искать контрагента каждый раз, когда возникает потребность в том или ином товаре, работе или услуге;
  • не согласовывать каждый раз положения сделки, а зафиксировать их на весь период сотрудничества;
  • значительно ускорить удовлетворение потребности заказчика: если для проведения поставки достаточно только направить заявку, это быстрее заключения целого контракта.

Заключают ли рамочные контракты в конкурентных закупках по 223-ФЗ

При проведении конкурентных закупок по 223-ФЗ заказчик публикует в ЕИС извещение о закупке, содержание которого описано ч. 9 и 10 ст. 4 223-ФЗ. В числе информации, которая публикуется:

  • предмет закупки, его количество или объем;
  • начальная цена;
  • конкретные требования к предмету по качеству, безопасности и техническим характеристикам.

То есть извещение уже содержит существенные условия будущего соглашения.

Рамочный договор не предполагает заблаговременного продумывания и установления существенных условий, значит, заключить его на конкурентной основе по 223-ФЗ нельзя. Нарушение требований к содержанию извещения о закупке для заказчика является административным правонарушением и карается по ч. 7 ст. 7.32.3.

Заключают ли рамочный контракт с единственным поставщиком по 223-ФЗ

Заключение сделки с единственным поставщиком, то есть без конкурентной процедуры, не требует публикации извещения в ЕИС, поэтому заблаговременное продумывание существенных условий при таком порядке не требуется и возможен открытый контракт.

Для минимизации претензий со стороны контролирующих органов следует в положении о закупке заказчика предусмотреть:

  • что такое рамочный договор на оказание услуг, поставку товаров, проведение работ, какие условия он содержит, а какие оговариваются сторонами по ходу исполнения;
  • случаи, когда заключается открытая сделка;
  • предельную цену.

Если цена сделки превышает 100 000 рублей, а для особо крупных заказчиков — 500 000 рублей, информация о ней вносится в реестр. Информация об открытых соглашениях вносится в реестр не сразу, а после того, как их сумма превышает указанные величины.

Пример рамочного контракта для закупок

г. Идеальный «__» __________ 2020 года

Акционерное общество «Идеальный заказчик» (АО «ИЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Заказчикова Заказа Заказчикова, действующего на основании устава, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Подрядчикова Подряда Подрядовича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности — «Сторона»,

заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами и по отдельным заданиям Заказчика работы по разработке, изготовлению, монтажу (демонтажу) элементов навигации и брендирования (далее — Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке, установленном в разделе 14 настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, по адресу: 620010, Идеальная область, г. Идеальный, ул. Конструкторов, дом 5, здание технопарка высоких технологий Идеальной области «Университетский» (далее — Объект).

1.3. Виды Работ, объемы, сроки выполнения и стоимость определяются на основании Заявок Заказчика, составленных по форме Приложения № 1 к Договору и оформляется посредством заключения отдельных (дополнительных) соглашений Сторон на выполнение указанного в Заявке Заказчика (далее — Заявка) объёма Работ.

1.4. Заказчик может направить Подрядчику Заявку на сумму не более 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп. (общая цена выполненных Работ не может превышать 500 000,00 рублей 00 коп.).

1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика, то есть с использованием собственной техники, трудовых и материальных ресурсов Подрядчика.

1.6. Подрядчик не вправе использовать средства индивидуализации Заказчика, включая, но не ограничиваясь торговую марку, товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование Заказчика в каких-либо целях, кроме как в рамках исполнения настоящего Договора. Использование средств индивидуализации Заказчика, может производится только на основании отдельно оформленного и подписанного Заказчиком Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Все взаиморасчёты Сторон осуществляются в рублях Российской Федерации. Стоимость выполняемых Работ, включающая в себя компенсацию всех издержек Подрядчика, а также причитающееся ему вознаграждение, определяется отдельными (дополнительными) соглашениями Сторон по каждому этапу Работ на основании соответствующей проектно-сметной документации, подготавливаемой Подрядчиком.

Стоимость Работ состоит из стоимости непосредственно работ, выполняемых Подрядчиком, и стоимости поставляемых Подрядчиком материалов. Стоимость Работ исполнения Договора расшифровывается Сторонами в заключаемых между ними отдельными (дополнительными) соглашениями.

2.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.3. Оплата осуществляется в сроки, установленные в соответствующем отдельном (дополнительном) соглашении Сторон.

2.4. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

2.5. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счёт-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

2.6. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику.

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекс Российской Федерации.

2.7. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.8. Моментом выполнения обязанности Заказчика по оплате Работ Подрядчика считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. В соответствии с условиями Договора выполнить для Заказчика Работы, перечень и сроки производства которых согласованы Сторонами отдельными (дополнительными) соглашениями.

3.1.2. Передать результаты Работ, выполненных для Заказчика по настоящему Договору, в порядке и сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

3.1.3. Немедленно в письменной форме предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству, годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки на выполнение Работ в рамках Договора Подрядчик обязан направить Заказчику письменное подтверждение о готовности выполнить указанные в соответствующей Заявке Работы на условиях, указанных в настоящем Договоре, в виде подписанного отдельного (дополнительного) соглашения к Договору, содержащего все условия выполнения Работ, предложенные Заказчиком.

3.1.5. Выполнять Работы и иные обязательства по настоящему Договору с надлежащим качеством в соответствии с его условиями и требованиями применимого законодательства Российской Федерации.

3.1.6. Удовлетворять каждую заявку Заказчика, если она соответствует ограничивающим требованиям, закреплённым в п. 1.4 настоящего Договора.

3.1.7. Не позднее первого рабочего дня, следующего со дня окончания выполнения Работ, направить Заказчику соответствующее письменное извещение и Акт приёма-передачи выполненных Работ (далее — Акт), составленный по форме, закреплённой в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.1.8. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учётом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.

3.1.9. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т. п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

3.1.10. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу (работникам) Подрядчика, Подрядчик самостоятельно и за свой счёт оказывает такую медицинскую помощь под свою ответственность, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за первой и неотложной помощью.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ, Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

3.1.11. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика.

Обеспечить целостность имущества Заказчика и уборку рабочей площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

Читайте также:  Договор новации по договору подряда

Не допускать в ходе выполнения Работ повреждение (уничтожение) имущества Заказчика и третьих лиц, а в случае его повреждения (уничтожения) – возместить причиненные убытки в полном объёме.

3.1.12. В течение 2 (двух) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику материалы, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, используемые при выполнении Работ.

3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по оплате согласно условиям настоящего Договора и приложений к нему.

3.2.2. В случае необходимости привлечь к выполнению Работы третьих лиц, без согласования с Заказчиком. При этом, Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц, привлечённых к оказанию услуг (выполнению работы), как за свои собственные.

3.2.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по оплате согласно условиям настоящего Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему, принять результаты Работ от Подрядчика.

3.3.2. Оплатить Работы Подрядчика в порядке, суммах и сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему.

3.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, немедленно заявить об этом Подрядчику, с указанием перечня выявленных в процессе приёма-передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.), а также с указанием сроков их устранения.

3.3.4. Согласовывать и утверждать дизайн – макеты, чертежи, графики и т. п., согласно условиям настоящего Договора и отдельных (дополнительных) соглашений и/или приложений к нему.

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, приложениями к нему и действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

  • если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее — ПТЭ), правила техники безопасности (далее — ПТБ), правила пожарной безопасности и в иных случаях, угрожающих безопасности труда, жизни и здоровью людей, угрожающих целостности имущества и материальных ценностей Заказчика;
  • если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами;
  • если выполнение Работ связано с нарушением Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Заказчика.

В перечисленных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику мотивированное письменное уведомление о запрете Работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

3.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

3.4.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения выявленных недостатков;
  • соразмерного уменьшения договорной цены;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).

4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ в целом.

4.2 По окончании выполнения Работ, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их окончания, Подрядчик направляет Заказчику соответствующее письменное извещение и два экземпляра Акта (Приложение № 2 к Договору), но не позднее срока окончания Работ, закреплённого Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях к настоящему Договору.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня получения от Подрядчика письменного извещения об окончании выполняемых Работ и двух экземпляров Акта, подписывает оба экземпляра Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания, с указанием перечня выявленных в процессе приёма-передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), а также с указанием сроков их устранения.

4.4. В случае выявления Заказчиком, в процессе приёма – передачи Работ дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), Заказчик назначает Подрядчику дату составления акта обнаружения дефектов (недостатков, недоделок и т. п.), составленному по форме, закреплённой Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору. Для участия в составлении указанного акта, с целью фиксации выявленных дефектов и недостатков, Подрядчик обязан направить своего представителя(ей) для работы в составе приёмочной комиссии в сроки (дату), назначенные Заказчиком.

В случае неприбытия представителя(ей) Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приёмочной комиссии, а также отказа представителя(ей) Подрядчика от подписания акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты в принимаемой Работе, Заказчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке. В указанном случае, один экземпляр такого акта направляется Подрядчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Также, в случае неприбытия представителя(ей) Заказчика в определенные им сроки (дату), для участия в работе приёмочной комиссии, а также отказа представителя(ей) Заказчика от подписания акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты в принимаемой Работе, Подрядчик вправе составить соответствующий акт в одностороннем порядке. В указанном случае, один экземпляр такого акта направляется Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Заказчиком.

4.5. Мотивированный отказ Заказчика и/или акт, фиксирующий выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т. п.) за свой счёт и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если Подрядчиком и Заказчиком согласован иной срок.

Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в полном объёме и в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика.

4.6. В случаях уклонения любой из Сторон Договора, от обязанности обеспечить явку своего представителя(ей), с целью подписания актов, указанных в настоящем разделе Договора, повлекшие его составление в одностороннем порядке, настоящим пунктом Стороны признают доказательственную силу такого акта при передачи возникших споров на рассмотрение в судебные инстанции.

4.7. Переход права собственности на результат Работ происходит в день подписания Заказчиком и Подрядчиком документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора

4.8. До момента перехода права собственности Подрядчик несёт риск случайной гибели результата выполненной Работы. Под случайной гибелью и повреждением в рамках настоящей статьи Договора понимается также преднамеренное и/или умышленное повреждение третьими лицами результатов Работ.

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных им Работ на протяжении всего срока эксплуатации, указанного Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях на выполнение таких Работ (гарантийный срок). Гарантийный срок начинает исчисляться с даты проведения Работ. Датой проведения Работ является дата подписания Акта приёма-передачи.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе невыполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика.

5.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя(ей) в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней, со дня получения соответствующего извещения (от Заказчика).

5.4. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные в настоящем разделе гарантии, не распространяются на случаи причинения преднамеренных повреждений со стороны третьих лиц или самого Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных отдельными (дополнительными) соглашениями Сторон, заключаемых в рамках настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика (а Подрядчик обязан уплатить) неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей стоимости Работ, установленной таким отдельным (дополнительным) соглашением Сторон, за каждый календарный день просрочки по дату фактического исполнения просроченного обязательства.

6.3. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора и отдельного (дополнительного) соглашения Сторон, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 20% (двадцать процентов) от общей стоимости Работ — при полном отказе от выполнения Работ, или 20% (двадцать процентов) от стоимости невыполненных Работ — при частичном отказе от выполнения Работ. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.

6.4. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ, если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 или разделом 5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20% (двадцать процентов) от общей стоимости некачественно выполненных Работ, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ.

6.5. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика (а Заказчик обязан уплатить) неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от размера (стоимости) просроченного Заказчиком обязательства, за каждый рабочий день просрочки по дату фактического исполнения просроченного обязательства.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). При этом надлежащим подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является акт, выданный торгово-промышленной палатой или компетентным государственным органом, действующими в месте возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.7. Настоящим пунктом Стороны предусмотрели, что положения статьи 371.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по отношению к Заказчику, применению не подлежат.

Читайте также:  Договор займа у частного лица нотариус

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты указанной над преамбулой и действует до даты окончания Работ, закреплённой Сторонами в соответствующих отдельных (дополнительных) соглашениях.

7.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении его условий.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, все отношения, связанные Работами, выполнение которых было начато Подрядчиком в интересах Заказчика в течение срока действия настоящего Договора, продолжают регулироваться условиями настоящего Договора до их прекращения в соответствии с положениями настоящего Договора.

7.5. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен, по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению Сторонами путём проведения переговоров.

8.2. Настоящим пунктом, Стороны предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним. Мотивированная претензия одной из Сторон должна быть рассмотрена другой Стороной в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней, с момента её получения, с последующим предоставлением письменного ответа.

8.3. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Идеальной области, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При рассмотрении споров по настоящему Договору, в качестве толкования принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

8.5. Стороны согласны признавать информацию в электронном виде и/или на бумаге, полученную в результате исполнения настоящего Договора, в качестве доказательств, в целях разрешения споров и разногласий, в том числе при разрешении споров в Арбитражном суде.

8.6. Во всём том, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности её третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, которая может быть передана от Заказчика Подрядчику.

9.2. Заказчик может передать Подрядчику Конфиденциальную информацию по защищённым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет с обязательным указанием на её конфиденциальный характер.

9.3. Подрядчик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для её защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Подрядчика. Подрядчик настоящим соглашается, что не разгласит и не допустит Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, кроме случаев раскрытия Конфиденциальной информации в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Подрядчик предварительно уведомит Заказчика о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Подрядчик раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления

9.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные Заказчиком действия Подрядчика, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие Подрядчика, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Подрядчик несёт ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Договора, включая упущенную выгоду.

Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Подрядчику, а также любые снятые с них копии являются собственностью Заказчика, и подлежат возврату и/или уничтожению Подрядчиком в соответствии с указаниями Заказчика. Заказчик сохраняет право дать Подрядчику указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих Подрядчику материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями Подрядчика.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской Федерации, как дача / получение «взятки», коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

  • предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
  • предоставление каких-либо гарантий;
  • ускорение существующих процедур;
  • иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

12.7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

12.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему Договору, не допускается без согласия Заказчика.

13.2. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

13.3. В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Сторона Договора, у которой произошли изменения, обязана в пятидневный срок уведомить об этом другую Сторону.

13.4. Во всём том, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

13.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах – подлинниках, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.

13.6. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

  • Приложение № 1 — «Форма заявки Заказчика»;
  • Приложение № 2 — «Форма акта приёма-передачи выполненных Работ»;
  • Приложение № 3 — «Форма акта обнаружения дефектов (недостатков, недоделок и т. п.)».

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридический адрес: 620014, г. Идеальный, ул. 8-е Марта, д. 13, оф. 400

Адрес для почтовой корреспонденции: 620000, г. Идеальный, ул. Ленина, д. 39, а/я 154.

Адрес для доставки корреспонденции нарочным путём (курьером):

620007 г. Идеальная область, г. Идеальный, ул. Конструкторов, д. 5

р/с 4070 2810 7165 4000 9933

в Уральский банк ПАО «Сбербанк России»

к/с 3010 1810 5000 0000 0674

БИК 046 577 674

ООО «Идеальный подрядчик»

Юридический адрес: 620137 г. Идеальный, ул. Вилонова, д. 76 кв. 38

Расчетный счет: 40702810000250025738

Банк: БАНК «НЕЙВА» ООО г. Идеальный

Генеральный директор АО «ИЗ»:

Директор ООО «Идеальный подрядчик»:

Об авторе этой статьи

Полина Гольцова Юрист Моя первоначальная специальность — юрист, юрисконсульт. Первые два года практической деятельности работала в общем юридическом отделе организации, где занималась всесторонним правовым сопровождением деятельности работодателя.

Однако с 2013 года основным направлением моей практической деятельности стали госзакупки. Я работала в контрактных службах нескольких крупных бюджетных учреждений федерального и регионального уровня и коммерческой организации, деятельность которой связана с госзакупками.
Занималась юридическим сопровождением госзакупок, договорной и претензионной работой, представляла интересы работодателей в арбитражных судах и УФАС.

Последние три года занимаюсь созданием юридического контента, пишу популярные статьи по актуальным вопросам правоприменения для нескольких информационных порталов.

Источник

Поделиться с друзьями
МальтаВиста